旋挖机械钻孔桩施工合同5篇.docx

旋挖机械钻孔桩施工合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的旋挖机械钻孔桩施工工程，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

4.工程规模：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括施工所需的人工、材料、机械及相应的管理费用。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。该价款为包干价，包含施工所需的所有费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的30%作为预付款，即_________元（大写：_________元整）。剩余款项在乙方完成施工并验收合格后一次性支付。

四、工期及进度要求

1.工期：乙方应在签订合同后尽快组织人员进场施工，确保工程按时完成。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。在施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划执行，确保工程按时完成。

五、质量标准及验收要求

1.乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保施工质量符合要求。

2.验收要求：工程完成后，乙方应组织人员进行自检，确保施工质量符合要求。甲方将在收到乙方提交的验收申请后尽快安排人员进行验收。

六、安全文明施工要求

1.乙方应制定安全文明施工措施，并报甲方审批。在施工过程中，乙方应严格遵守安全文明施工措施，确保施工过程安全、文明。

2.甲方有权对乙方施工过程的安全文明施工进行监督，发现不符合要求的，有权要求乙方进行整改。

七、违约责任及赔偿约定

1.乙方如未能按时完成施工任务，应按照合同价款的10%向甲方支付违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

2.甲方如未能按时支付合同价款，应按照合同价款的10%向乙方支付违约金。若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应继续承担赔偿责任。

3.双方如因违约造成对方损失的，应依法承担赔偿责任。

八、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守诚实信用的原则，积极配合法院进行审理。

2.法院判决生效之日起10日内，败诉方应向胜诉方支付生效判决确定的款项。如败诉方逾期未支付的，应按照银行同期贷款利率向胜诉方支付利息损失。

3.双方应尊重法院的判决结果，并履行相应的义务。如有任何疑问或需要协助的，应及时向法院申请强制执行或申请法院进行强制执行。

九、合同生效及变更

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保施工任务顺利完成。

2.未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除的，应提前告知对方并取得对方的同意后，再按照规定程序进行办理。

3.双方如需对合同内容进行补充或修改的，应签订书面补充协议或修改协议。补充协议或修改协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜可由双方另行协商补充约定。补充约定与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的旋挖机械钻孔桩施工工程，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

4.工程质量：符合相关行业标准及甲方要求

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：自开工之日起至竣工之日止，共计_____天。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币_____元（大写：_____元整）。具体金额以实际结算为准。

2.支付方式：银行转账或支票支付。具体支付方式根据甲方要求确定。

3.付款节点：根据工程进度进行分期付款。具体付款节点及金额以实际结算为准。

四、技术标准及要求

1.乙方需按照相关行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方可随时对乙方施工过程进行监督，