建设工程承包合同5篇.docx

建设工程承包合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________。

2.工程地点：_________________________。

3.工程内容：_________________________。

4.工程规模：_________________________。

二、工程期限

1.工程开工日期：_______年______月______日。

2.工程竣工日期：_______年______月______日。

3.若因甲方原因造成工程停工，工期顺延。若乙方原因造成工程延期，乙方需承担违约责任。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币_______元整（￥______）。

2.支付方式：分期支付。工程开工前，甲方需支付乙方工程总造价的____%作为预付款；工程进度过半时，支付____%；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照设计文件、国家规范及合同约定进行施工，保证工程质量。

2.甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家相关规范执行。如验收不合格，乙方需承担整改责任，直至验收合格。

五、安全施工及文明施工要求

1.乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中因乙方原因造成的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2.乙方应遵守文明施工的相关规定，保持施工现场整洁有序。

六、违约责任

1.若甲方不按时支付工程款，应按每逾期一天支付____%的违约金。

2.若乙方未按合同约定工期完成施工任务，应按每逾期一天支付____%的违约金。若因乙方原因造成工程重大质量问题，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应损失。

3.若甲乙双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同履行过程中如发生不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，甲乙双方应互相谅解并协商解决。

4.双方应对本合同必威体育官网网址条款恪守秘密，不得向第三方透露本合同相关信息。必威体育官网网址期限为工程竣工验收合格之日起____年。如一方违反必威体育官网网址义务，应承担相应法律责任。

八、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。

九、合同的生效与终止：本合同自甲乙双方签字盖章后生效；合同一式三份份，甲乙方各执壹份具同等法律效力。工程竣工验收符合要求交付使用后终止本合同。（不包括保修服务内容）。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法人代表（签字）:__________法人代表（签字）:__________签约地点：__________签约时间：_______年______月______日公开公平公正！严谨认真！准确细致！专业可靠！通顺流畅！注意细节！条款完备等要素需在整个合同中保持体现。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____