施工合同中专业暂估价施工协议书6篇.docxVIP

施工合同中专业暂估价施工协议书6篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：暂估价：_________元，大写：_________元。

二、承包方式

1.乙方采用包工包料方式承包本工程，负责购买施工所需的所有材料和设备，并承担施工过程中的一切费用。

2.乙方应根据甲方提供的设计图纸和技术要求，按照《建设工程施工质量验收规范》和《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，精心组织施工，确保工程质量安全。

三、工期要求

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。

2.如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方提出书面申请，甲方在核实情况后，可酌情给予合理工期顺延。

四、质量与验收

1.乙方应建立健全施工质量保证体系，确保施工质量符合设计要求和相关标准。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。如验收不合格，乙方应按要求进行整改并重新申请验收。

3.甲方应在验收合格后及时向乙方支付款项。如因甲方原因导致验收推迟，甲方应承担相应的违约责任。

五、合同价款与支付

1.本工程暂估价：_________元，大写：_________元。具体金额以实际结算为准。

2.甲方应在合同签订后向乙方支付合同总金额的_________%作为预付款。预付款扣回方式：_________。

3.乙方在工期完成后，应向甲方提交结算申请及相关资料。甲方在收到申请后尽快进行结算审核。结算审核完毕后，甲方应向乙方支付剩余款项。具体支付时间和方式以结算审核结果为准。

4.如因乙方原因导致合同无法按时履行或履行质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权从应付款项中扣除相应金额作为违约金。

六、违约责任

1.如因甲方原因导致合同无法按时履行或履行质量不符合要求，甲方应承担相应的违约责任。具体包括：_________。

2.如因乙方原因导致合同无法按时履行或履行质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。具体包括：_________。

3.甲乙双方在履行合同过程中如有其他违约行为，应承担相应的法律责任。具体按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.在合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。具体管辖法院为：_________人民法院。

篇2

甲方（发包人）：[公司名称]

乙方（承包人）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程施工承包给乙方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、承包范围及要求

1.承包范围：[承包范围]

2.承包要求：[承包要求]

三、合同工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]

四、质量标准及保修期

1.工程质量标准：[工程质量标准]

2.保修期：[保修期]

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：[合同价款]

2.支付方式：[支付方式]

六、专业暂估价施工内容

1.专业暂估价施工的范围：[专业暂估价施工范围]

2.专业暂估价施工的具体内容：[专业暂估价施工内容]

3.专业暂估价施工的计价方式：[专业暂估价施工的计价方式]

4.专业暂估价施工的价格调整方式：[专业暂估价施工的价格调整方式]

5.专业暂估价施工的结算方式：[专业暂估价施工的结算方式]

6.专业暂估价施工的付款方式：[专业暂估价施工的付款方式]

7.专业暂估价施工的时间节点要求：[专业暂估价施工的时间节点要求]