砌体抹灰劳务分包合同书7篇.docx

砌体抹灰劳务分包合同书7篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就砌体抹灰劳务分包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：砌体抹灰劳务分包

4.工程造价：[工程造价]

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责提供施工所需的全部材料和设备。

2.乙方应确保施工质量和进度，并按照甲方的要求完成施工任务。

三、施工期限

1.本工程的施工期限为[施工期限]天。

2.乙方应在施工期限内完成全部施工任务，并达到验收标准。

四、施工要求

1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范施工，确保施工质量符合标准。

2.乙方应做好施工安全措施，确保施工过程中人员的安全。

3.乙方应做好施工记录，对施工过程中的重要环节和关键数据进行记录。

五、材料供应

1.乙方应确保供应的施工材料符合相关标准和要求。

2.甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如发现材料不符合要求，可要求乙方退货或替换。

六、验收标准

1.乙方完成的施工任务应达到以下验收标准：[验收标准]

2.甲方有权对乙方的施工任务进行验收，并提出改进意见和要求。

七、付款方式

1.甲方应在施工完成后[付款时间]内向乙方支付全部款项。

2.乙方应提供正规的发票和收据作为收款凭证。

八、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。

九、争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同未涉争议的部分。

2.判决文书生效后，一方未自动履行的，另一方有权向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中发生的所有费用均由未自动履行的一方承担。

3.本合同的争议解决适用中华人民共和国法律。

十、其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。如需变更或解除合同，应提前书面通知对方，并达成书面协议。若因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。

篇2

甲方：XXX公司（以下简称甲方）

乙方：XXX劳务有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、工程名称：XXX住宅楼项目

二、工程地点：XXX路与XXX路交汇处

三、分包范围：本工程所有砌体、抹灰劳务作业。

四、合同工期：本合同工期自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，合同工期为XX天。

五、质量标准：合格。

六、合同价款：砌体单价为XX元/立方米，抹灰单价为XX元/平方米。

七、付款方式：

1.乙方砌体施工完成，经甲方验收合格后，甲方支付乙方砌体工程款的XX%；

2.乙方抹灰施工完成，经甲方验收合格后，甲方支付乙方抹灰工程款的XX%；

3.剩余XX%的工程款作为乙方的质量保证金，保修期满后，甲方支付乙方。

八、履约保证金：乙方签订合同后，需向甲方缴纳履约保证金XX万元。履约保证金在乙方完成合同约定工作量后返还。

九、双方的权利和义务：

1.甲方负责提供住宿和就餐；

2.甲方负责材料供应；

3.甲方负责提供施工所需的设备；

4.乙方负责组织劳务人员进场施工；

5.乙方必须保证进场劳务人员的思想素质、身体素质和技术素质；

6.乙方必须服从甲方项目部的日常管理；

7.乙方必须遵守甲方的质量、安全、环保等各项规章制度；

8.乙方负责提供劳务人员的计划生育证明，并协助甲方做好劳务人员的计划生育工作。

十、违约责任：

1.甲方未能按时支付乙方工程款，由甲方承担逾期支付的责任；