主体监工合同范本5篇.docx

主体监工合同范本5篇

篇1

合同编号：_________

甲方（雇主）：_________

乙方（监工）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行主体监工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、监工范围

1.乙方负责对工程施工过程中的质量问题、技术问题、进度问题进行监督和管理。

2.乙方负责对施工单位的施工行为进行监督，确保施工符合相关法律法规和规范。

3.乙方负责对施工过程中的变更设计进行审核，确保变更设计符合工程要求和规范。

4.乙方负责对施工单位的资料整理、归档和提交工作进行指导。

三、监工期限

1.监工开始日期：_________

2.监工结束日期：_________

3.监工期限内的具体工作安排：_________

四、费用及支付方式

1.监工费用：_________元。该费用包括乙方的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等费用。

2.支付方式：甲方应在监工期限结束后，一次性向乙方支付监工费用。如甲方需要发票报销，乙方应提供正规发票。

五、违约责任

1.甲方如未按时向乙方支付监工费用，应承担违约责任，并赔偿乙方的损失。

2.乙方如未按照合同约定履行监工职责，应承担违约责任，并赔偿甲方的损失。

六、其他约定事项

1.甲方应为乙方提供必要的工作条件和协助，确保监工工作的顺利进行。

2.乙方在监工过程中，应遵守甲方的规章制度和规定，履行监工职责。

3.本合同自双方签字或盖章之日起生效，具有法律约束力。双方应认真履行合同约定，确保工程的顺利进行。

4.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：_________

乙方（签字或盖章）：_________

日期：_________

篇2

合同编号：

甲方（雇主）：

乙方（监工）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行主体监工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程内容：

二、监工范围

1.乙方负责对工程施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和管理。

2.乙方需对施工现场进行定期检查，确保施工符合相关法规和规范。

3.乙方需协助甲方处理施工过程中出现的问题和纠纷。

三、监工期限

1.监工开始日期：

2.监工结束日期：

3.监工期限总计：天。

四、监工费用及支付方式

1.监工费用：人民币元。

2.支付方式：甲方需在签订合同后，向乙方支付全部监工费用。乙方在收到费用后，需向甲方提供正式发票。

五、双方权利义务

1.甲方需向乙方提供必要的施工资料和现场条件，以便乙方顺利进行监工工作。

2.乙方需确保监工工作的质量和效果，对发现的问题和隐患要及时提出并解决。

3.乙方需遵守施工现场的安全规范，确保自身和他人的安全。

4.甲方需尊重乙方的专业知识和意见，对乙方提出的合理建议和要求要予以采纳。

5.乙方需对甲方提出的问题和疑问进行耐心解答，并提供专业的建议和帮助。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方需按时向乙方支付监工费用，如逾期支付，需向乙方支付违约金。违约金按逾期支付金额的日万分之五计算。

2.乙方需按时完成监工任务，如因乙方原因未能按时完成，需向甲方支付违约金。违约金按合同总金额的日万分之五计算。

3.如因一方违约给另一方造成损失的，违约方需承担赔偿责任。赔偿标准根据损失情况确定，包括但不限于直接损失和间接损失。

七、争议解决及管辖法院

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.如双方选择仲裁解决争议，仲裁机构为：仲裁委员会。仲裁裁决具有最终法律效力，双方应遵守裁决结果。

3.如双方选择诉讼解决争议，管辖法院为：人民法院。判决结果具