机械加工合同模板5篇.docx

机械加工合同模板5篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（委托方）：XXXXXX

乙方（加工方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行机械加工事宜，达成如下协议：

一、合同标的

1.甲方委托乙方对以下机械进行加工：

（1）机械名称：XXXXXX

（2）规格型号：XXXXXX

（3）数量：XXXXXX

2.加工方式：乙方应按照甲方的要求，采用先进的加工工艺和设备，对机械进行精细加工。

3.甲方应在合同签订后，及时向乙方提供加工所需的所有材料和设备。乙方应妥善保管和使用这些材料和设备，确保加工过程中不出现损坏或丢失情况。

二、合同价款及支付方式

1.本合同总金额为：XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。该金额包括机械加工的工费、材料费、设备使用费等所有费用。

2.甲方应在合同签订后，向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款，即：XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。预付款将冲抵最终结算金额。

3.乙方完成全部加工任务并提交成果后，甲方应向乙方支付剩余款项，即：XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。乙方在收到剩余款项后，应开具正式发票并交付给甲方。

三、加工期限及交付方式

1.乙方应在合同签订后，尽快安排加工工作，确保在约定的期限内完成全部任务。具体加工期限为：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

2.交付方式：乙方应按照甲方的要求，将加工后的机械送达指定地点，并办理相关交接手续。运输费用由甲方承担。

四、质量保证及验收标准

1.乙方应保证加工后的机械质量符合甲方的要求，不得存在任何质量问题或安全隐患。如因乙方原因造成机械质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.甲方应在收到加工后的机械后，尽快进行验收。验收标准为：按照合同约定和甲方要求，对机械进行外观检查、尺寸检查、性能测试等全面检查。如验收过程中发现任何质量问题或不符合项，甲方应及时通知乙方并要求其进行整改。

3.整改期限：乙方应在接到甲方的整改通知后，尽快安排整改工作，确保在约定的期限内完成全部整改任务。具体整改期限为：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。如乙方未能按时完成整改任务，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担违约责任并赔偿因此给另一方造成的全部损失。

2.甲方逾期支付合同价款或预付款的，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的XX%作为违约金。同时，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此给乙方造成的全部损失。

3.乙方逾期交付加工后的机械或整改任务的，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。同时，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.如因不可抗力因素导致一方无法按时履行合同的，该方应及时通知另一方并说明原因。双方应协商确定是否解除合同或延期履行合同。如双方同意解除合同或延期履行合同，则按照双方协商确定的内容执行；如双方无法协商一致的，则按照本合同第五条约定处理。

六、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

2.人民法院受理案件后，双方应积极配合法院的调查取证工作，并按时出席庭审活动。如一方拒绝配合或不出席庭审活动的，另一方有权向法院申请强制执行或申请缺席判决。

3.判决生效后，一方不履行判决义务的，另一方有权向法院申请强制执行或申请公布其不履行判决义务的失信行为。同时，不履行判决义务的一方应承担因此给另一方造成的全部损失和额外支出费用。

七、合同生效及变更条件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后具有法律约束力，双方应认真履行本合同中约定的义务和责任。未经双方协商一致并书面确认变更的，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

2.如因市场变化、政策调整等不可抗力因素导致本合同无法继续履行的，双方可协商确定是否变更或解除本合同。如需变更或解除本合同的，应签订书面协议并加盖公章后生效。变更或解除本合同的协议应具有与原合同相同的法律约束力和法律后果。如需继续履行的部分可继续履行部分则

篇2

合同编号：XXXX