建筑土方工程承包合同（通用31篇）.docx

PAGE1

PAGE1

建筑土方工程承包合同（通用31篇）

建筑土方工程承包合同（通用31篇）

建筑土方工程承包合同篇1

发包人(以下简称甲方)

承包人(以下简称乙方)

经双方协商全都制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：开挖、运输土方元/3(石砂)。

四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开头施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差掌握在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排解积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司检查符合要求后，方为合格;否则担当整修、返工费用。

六、平安要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教育和平安留意事项并做好交底记录。

2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则消失平安事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应准时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式：采纳现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工程款，

八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。

本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。

经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人(甲方)：联系电话：

承包班组长(乙方)：联系电话：

年月日年月日

建筑土方工程承包合同篇2

承包人_________________(以下简称乙方)，经双方协商全都制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：开挖、运输土方元/m3(石砂)。

四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开头施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差掌握在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排解积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则担当整修、返工费用。

六、平安要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教育和平安留意事项并做好交底记录。

2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则消失平安事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应准时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式：采纳现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工程款，。

八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

单位工程负责人(甲方)：_________________

承包班组长(乙方)：_________________联系电话：_________________

联系电话：_________________

日期：________年____月____日日期：________年____月____日

建筑土方工程承包合同篇3

发包人(以下简称甲