机场建筑工程承包合同（精选31篇）.docxVIP

PAGE1

PAGE1

机场建筑工程承包合同（精选31篇）

机场建筑工程承包合同（精选31篇）

机场建筑工程承包合同篇1

发包人：_______________(简称甲方)

承包人：_______________(简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本建设工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：_______________

2、工程地点：_______________

3、工程范围：_______________

4、承包方式：_______________

二、合同工期

1、开工日期：_________年______月______日，竣工日期_________年______月______日，合同工期总天数___天(以实际进场施工之日算起);

三、质量标准

工程质量标准：合格、根据《___________施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额_______________(大写)(人民币)，小写_______________￥。

五，付款方式

付款方式：本工程进场完成__%工作后__天内，发包人向承包人支付__%工程费用;本工程进场完成__%工作后__天内，发包人向承包人支付__%工程费用;本工程竣工验收后__天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。全部款项支付须先开发票后支付。

六、施工预备

1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作，供应基准测量点和水、电接入点;

七、平安责任

1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工平安设施。

2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应有平安标示和平安设施。

3、乙方在施工过程中消失责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当;

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身优待服务。

6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需托付其他单位时，承包人应担当全部工程费用。

九、现场代表

发包人现场代表_____，承包人现场代表____，双方代表的权利义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。

一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金___万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：

(一)提交仲裁委员会仲裁。

(二)依法向人民法院起诉。

本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。

发包人：_____________联系方式：_______________

承包人：_____________联系方式：_______________

日期：______年__