管道施工合同(模板)模板 .pdfVIP

管道施工合同模板

1.合同背景

本合同由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）订立

，双方经协商同意，以规范管道施工工程的实施、权益保障和风险分

担等事宜。

2.工程概况

2.1工程名称

管道施工工程

2.2工程地点

工程地点：[填写工程地点]

2.3工程描述

工程描述：[填写工程描述]

2.4工期

工期：[填写工期]

3.项目义务

3.1业主义务

1.按合同约定支付工程进度款项；

2.提供施工现场所需的必要条件，包括但不限于土地、用电

、用水等。

3.2承包商义务

1.按照本合同约定完成工程，并保证施工质量符合国家相关

标准和业主要求；

2.按进度要求完成工程，并确保工期不延迟；

3.按合同约定价格及时支付材料供应商的货款；

4.配合相关部门进行工程验收。

4.施工价格及支付方式

4.1价格确定

1.工程总价：[填写工程总价]

2.工程价款的支付方式：[填写支付方式]

4.2价款支付

1.工程价款支付方式：[填写支付方式]

2.工程价款支付时间表：

预付款：[填写预付款比例]的工程价款应在合同签订后[填写时

–

间]内支付；

进度款：按工程进度支付，每次支付比例为：[填写进度款比例]

–

；

尾款：工程竣工验收合格后支付，比例为：[填写尾款比例]。

–

5.违约责任

5.1业主违约责任

1.如业主停工、拖延工期、变更设计等行为导致承包商无法

按时完成工程的，业主应承担由此产生的损失，并赔偿承包商的合理

费用；

2.如业主未按合同约定支付工程价款，承包商有权中止工作

，并有权采取法律措施维护自己的合法权益。

5.2承包商违约责任

1.如承包商未按照合同要求完成工程，承包商应按照合同约

定承担违约责任，并赔偿业主的经济损失；

2.如承包商未按时完成工程，承包商应承担每日工程总价款[

填写比例]的违约金。

6.争议解决

本合同的解释和争议解决适用相关法律法规。如发生争议，双方

应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.合同变更和解除

合同的变更和解除必须经双方协商一致，并以书面形式进行确认

。

8.合同生效与履行

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合

同自双方签字之日起生效。

甲方（业主）：

签字：_________________

日期：_________________

乙方（承包商）：

签字：_________________

日期：_________________