建设工程合同范本工程测绘合同范本6篇.docx

建设工程合同范本工程测绘合同范本6篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程测绘事项，达成如下协议：

一、工程测绘范围及内容

本次测绘范围为甲方指定的工程项目，具体内容包括但不限于以下方面：

1.工程项目概况及现场勘查；

2.测绘技术方案的制定与实施；

3.测绘数据的采集、处理与审核；

4.测绘成果的输出与提交。

二、测绘技术要求

1.乙方需按照甲方提供的测绘范围和内容，结合项目实际情况，制定切实可行的测绘技术方案。

2.乙方在测绘过程中，应确保测绘数据的准确性、完整性和及时性，并负责对测绘数据进行处理、审核和输出。

3.乙方输出的测绘成果应满足甲方的需求，包括但不限于测绘报告、测绘数据等。

三、合同金额及支付方式

1.本次测绘工程的合同金额为人民币XX元整（￥XX），具体金额以实际结算为准。

2.甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同金额的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX）。

3.乙方完成测绘任务并提交测绘成果后，甲方应在XX个工作日内向乙方支付剩余款项，即人民币XX元整（￥XX）。

4.乙方在收到款项后，应向甲方提供正式的发票。

四、合同工期及进度要求

1.乙方应在合同签订后XX个工作日内开始测绘工作，并在XX个工作日内完成测绘任务。如因甲方原因造成测绘工作无法按时完成，责任由甲方承担。

2.乙方应每月向甲方提交一次测绘工作进度报告，以便甲方了解测绘工作的实际进展。

3.甲方应根据测绘工作进度，及时向乙方提供必要的支持和配合。

五、违约责任及赔偿标准

1.乙方如因自身原因未能按时完成测绘任务，每逾期一天，应向甲方支付合同金额XX%的违约金。如逾期超过XX个工作日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还预付款。同时，乙方应承担因违约给甲方造成的全部损失。

2.甲方如因自身原因未能按时支付款项，每逾期一天，应向乙方支付未支付款项XX%的违约金。如逾期超过XX个工作日，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。同时，甲方应承担因违约给乙方造成的全部损失。

3.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决。如协商不成，合同自动解除。双方均不承担违约责任。但甲方已支付的款项不予退还。乙方已完成的测绘成果归甲方所有。剩余未完成的测绘成果由双方协商处理。具体处理方案详见附件一《不可抗力因素处理方案》。

六、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院为合同签订地人民法院。如双方另有约定管辖法院或仲裁机构，则按约定执行。但约定管辖法院或仲裁机构与合同签订地不一致的除外。

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

鉴于甲方需实施一项建设工程，经双方友好协商，就甲方委托乙方实施本建设工程事项达成如下协议：

第一条工程概况

（一）工程名称：________________

（二）工程地点：________________

（三）工程内容：________________

（四）工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。

第二条合同价款及支付方式

（一）合同总价款：人民币________元整。

（二）支付方式：甲方应按约定支付工程进度款，乙方完成工程竣工验收后提交结算报告和结算资料，结算最终款项。

第三条工程质量和验收标准

（一）乙方应严格按照国家相关规范和要求进行工程建设，确保工程质量。

（二）工程竣工后，乙方应按照约定提交验收申请，甲方组织验收并按照约定标准验收。

第四条工程变更和违约责任

（一）工程变更需经双方协商一致，书面确认变更内容和价款。

（二）如一方违反合同约定，应承担违约责任并赔偿对方损失。

第五条保修和维护

（一）工程竣工验收合格后，乙方提供一年保修期，保修期内出现质量问题，乙方负责免费维修。

（二）保修期结束后，乙方提供有偿维护服务。

甲方（委托方）：________________

乙方（测绘方）：________________

鉴于甲方需进行工程测绘工作，经双方友好协商，就甲方委托乙方实