标准设计施工总承包合同7篇.docx

标准设计施工总承包合同7篇

篇1

发包方：XXXX公司

承包方：XXXX公司

合同编号：XXXX-GC-001

签订日期：XXXX年XX月XX日

工程名称：XXXX项目

工程地点：XXXX

工程内容及范围：

1.工程内容：本合同项下的工程内容主要包括以下几个方面：

-1）设计服务：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等。

-2）施工服务：包括但不限于建筑物的建造、装修、设备安装等。

2.工程范围：具体范围以发包方提供的招标文件及附件为准。

合同双方的权利和义务：

1.发包方的权利和义务：

-1）提供必要的工程设计资料和施工条件。

-2）按照合同约定支付设计费和施工费。

-3）对承包方的设计及施工质量进行监督。

2.承包方的权利和义务：

-1）按照发包方的要求完成设计及施工任务。

-2）确保设计及施工质量符合相关标准和要求。

-3）提供必要的设计及施工服务和支持。

付款方式及时间节点：

1.设计费支付方式及时间节点：

-1）合同签订后，发包方向承包方支付设计费的XX%。

-2）设计方案经发包方确认后，支付设计费的XX%。

-3）施工图设计完成后，支付剩余的设计费。

2.施工费支付方式及时间节点：

-1）工程开工后，发包方向承包方支付施工费的XX%。

-2）工程进度达到XX%时，支付施工费的XX%。

-3）工程竣工验收合格后，支付剩余的施工费。

违约责任：

1.发包方的违约责任：

-1）未按照合同约定支付设计费和施工费的，应当承担相应的违约责任。

-2）未提供必要的工程设计资料和施工条件的，应当承担相应的违约责任。

2.承包方的违约责任：

-1）未按照发包方的要求完成设计及施工任务的，应当承担相应的违约责任。

-2）设计及施工质量不符合相关标准和要求的，应当承担相应的违约责任。

-3）未提供必要的设计及施工服务和支持的，应当承担相应的违约责任。

争议解决：

1.本合同的争议解决方式为协商、调解、仲裁和诉讼。

2.协商和调解不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在仲裁或诉讼过程中，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。

合同生效、变更和终止：

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同生效后，如需变更或终止，应遵循《中华人民共和国合同法》的相关规定，并经双方协商一致后书面确认。

3.合同变更或终止后，双方应按照变更或终止前的约定继续履行各自的义务，并协商处理变更或终止后的相关事宜。

本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包方（盖章）：XXXX公司

法定代表人（签字）：XXXX

承包方（盖章）：XXXX公司

法定代表人（签字）：XXXX

篇2

发包方：______________（以下简称甲方）

承包方：______________（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：______________

2.工程地点：______________

3.工程内容：______________的设计与施工

4.承包范围：本合同附件一“承包范围及工作内容”中列明的范围

5.工程工期：______________

二、合同工期

1.开工日期：本合同签订之日起____日内

2.竣工日期：______________

3.合同工期：____日历天，自开工之日起计算。

4.如遇下列情况，经甲方现场代表确认，工期可以顺延：

（1）工程量变化较大；

（2）不可抗力；

（3）其他非乙方原因造成的停工、窝工。

在上述情况发生时，乙方应及时通知甲方现场代表，并在停工、窝工____日内向甲方现场代表提出报告，说明延误的原因和由此将导致的工期延误天数。甲方现场代表在收到报告后的____日内给予确认、答