关于消防工程施工合同模板.pdf

关于消防工程施工合同模板

关于消防工程施工合同模板

在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的人通过合同来调和民

事关系，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一份详细的合

同要怎么写呢？下面是小编精心整理的关于消防工程施工合同模板，

希望对大家有所帮助。

消防工程施工合同1

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

根据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承

包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整（60000.00

元）由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。

五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，

余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果

消防部门验收说不合格就不付钱。

六、工期要求：________年________月_______日至________年

________月________日。

七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。

八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的

安全事故由乙方负责。

九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方

协商解决。

十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。

甲方代表人签字：

乙方代表人签字：

20xx年xx月xx日

消防工程施工合同2

建设单位：__________

施工单位：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》

等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，

并按照合同严格执行。

一、工程范围及承包方式：

1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系

统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风

系统及稳压系统等

2、承包方式：包工包料

二、工程地点：

普兰店市

三、双方职责

（一）、甲方责任：

1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场

协调。

2、为乙方提供施工条件。（如：施工用水、电、宿舍）

（二）、乙方责任：

按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技

术等各项规定，确保工程质量验收合格。

四、工程期限：

1、自本合同签定之日起__________天完工。

2、下列情况工期顺延

（1）、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。

（2）、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位

资金不足等原因。

五、工程造价及结算方式

（一）、工程造价：壹百零捌万元人民币（￥108万元）。

（二）、结算方式：

合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、

消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应

急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的

19%余3%做保修金，保修期一年。

六、竣工验收：

验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的

期限内完成。

七、其它事宜

1、本合同自双方签字之日生效

2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力

八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。

甲方：__________

乙方：__________

20xx年xx月xx日

消防工程施工合同3

甲方：__________

乙方：__________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规有关规定，为

明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方同意签定本合同。

一、工程概况

工程名称：__________

工程地点：__________

承包