2024村办公楼建设工程施工合同.docxVIP

?合同编号：__________

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

第一条工程内容

1.1本工程为村办公楼建设工程，包括但不限于：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程质量标准：__________

第二条合同价格

2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价应包含：材料费、人工费、设备费、管理费、利润等一切与施工有关的费用。

2.3合同价款支付方式：

（1）开工前，甲方应支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________%时，甲方应支付乙方合同总价款的__________%；

（3）工程竣工并验收合格后，甲方应支付乙方合同总价款的剩余__________%。

第三条工程进度与工期

3.1工程预计开工日期：__________年__________月__________日；

3.2工程预计竣工日期：__________年__________月__________日；

3.3乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的__________%。

第四条工程质量与保修

4.1乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，保证工程质量；

4.2工程竣工后，乙方应承担__________个月的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应及时予以修复；

4.3质保期满后，如工程出现质量问题，乙方应根据实际情况承担相应的维修责任。

第五条合同的变更与解除

5.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同；

5.2合同变更或解除应签订书面协议，并经双方盖章确认。

第六条违约责任

6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任；

6.2违约金的计算方式为：按合同总价款的__________%计算。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任。违约金的计算方式为按合同总价款的__%计算。

解决办法：违约方应按照合同约定承担违约责任，支付违约金，并采取补救措施，以减轻因违约造成的损失。

2.工程质量：乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，保证工程质量。工程竣工后，乙方应承担__个月的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应及时予以修复。

解决办法：乙方应在质保期内及时修复质量问题，如乙方不履行修复义务，甲方有权另寻他人修复，并从乙方处追讨相应的费用。

3.合同变更与解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。合同变更或解除应签订书面协议，并经双方盖章确认。

解决办法：双方签订书面协议，明确变更或解除合同的事由、范围、责任等内容，并经双方盖章确认。

4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：通过友好协商解决争议，若协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.不可抗力：指合同履行过程中，因不可预见、不可避免、不能克服的客观情况，导致合同无法履行或履行困难。如自然灾害、社会事件等。

2.质保期：指工程竣工后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。期限内，如出现质量问题，乙方应及时予以修复。

3.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的违约赔偿金。违约金的计算方式一般为按合同总价款的__%计算。

4.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争