总包配合服务协议7篇.docxVIP

总包配合服务协议7篇

篇1

甲方（总包方）：____________________

乙方（服务方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供总包配合服务事宜达成如下协议：

一、协议背景

鉴于甲方具有工程项目总承包能力及相关经验，乙方希望甲方提供全面的总包配合服务，以实现工程项目的顺利进行和有效管理。

二、服务内容

1.甲方负责工程项目的整体规划与设计，确保项目符合相关法规和规范要求。

2.甲方负责工程项目的施工管理和协调，确保施工进度、质量和安全。

3.甲方负责工程项目的成本控制，协助乙方实现项目经济效益最大化。

4.甲方提供技术支持，解决工程项目中出现的各种技术难题。

5.甲方协助乙方处理与项目相关的政府事务及沟通协调工作。

6.其他总包配合服务内容，包括但不限于材料采购、验收、运输等。

三、服务期限

本协议约定的服务期限为自协议签署之日起至工程项目竣工验收合格并完成交付使用之日止。

四、服务费用

1.乙方应按照约定向甲方支付总包配合服务费。

2.服务费用的计算方式、支付时间和方式等详见本协议附件。

五、双方权利义务

1.甲方应尽职尽责履行总包配合服务义务，确保工程项目的顺利进行。

2.乙方应按时支付服务费用，确保甲方履行服务义务。

3.双方应相互协作，共同解决工程项目中出现的问题。

4.双方应保护对方的商业秘密和知识产权，未经对方许可，不得泄露或擅自使用。

六、违约责任

1.若因甲方原因导致工程项目延误或造成损失，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方相应损失。

2.若乙方未按约定支付服务费用，乙方应承担违约责任，并支付滞纳金。

3.若因不可抗力导致本协议无法履行或造成损失，双方应协商解决。

七、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关进行仲裁或向人民法院起诉。

八、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

4.本协议的附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：

一、协议背景

甲方作为建设单位，拟对某项目进行建设，并委托乙方提供总包配合服务。乙方作为专业的施工单位，具备相应的施工资质和经验，同意为甲方提供优质的服务。

二、服务内容

1.总包配合服务范围：乙方需为甲方提供全面的总包配合服务，包括但不限于施工设计、材料采购、施工监理、竣工验收等方面的服务。

2.具体服务内容：

（1）施工设计：乙方应根据甲方的需求和项目的实际情况，提供合理的施工设计方案，确保施工方案的合理性和可行性。

（2）材料采购：乙方应协助甲方进行材料采购，提供材料供应渠道、价格比较及建议，确保材料的质量和性价比。

（3）施工监理：乙方应对施工过程进行全面的监理，确保施工质量、进度和安全。具体监理内容包括施工过程中的质量检查、进度控制、安全监督等。

（4）竣工验收：乙方应协助甲方进行竣工验收工作，确保验收工作的顺利进行。

三、服务期限

本协议自签订之日起生效，服务期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。在服务期限内，乙方应为甲方提供持续的总包配合服务。

四、费用及支付方式

1.费用：乙方提供的总包配合服务费用为人民币_____元整（￥_____）。该费用包括施工设计、材料采购、施工监理、竣工验收等所有服务内容。

2.支付方式：甲方应在本协议签订后，向乙方支付总包配合服务费用的_____%，即人民币_____元整（￥_____）。剩余费用人民币_____元整（￥_____），甲方应在竣工验收合格后支付。

五、质量保证

乙方应确保提供的总包配合服务质量符合国家标准和甲方要求。如因乙方服务质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照本协议约定支付总包配合服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并有权解除合同。

2.乙方违约