深圳市建筑装饰工程施工合同常用版8篇.docx

深圳市建筑装饰工程施工合同常用版8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方装饰工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工工期

1.乙方应在合同签订后7天内进场施工，工期为______天。

2.甲方如有变更设计或增加工程量，工期相应顺延。

3.甲方应确保施工场地的畅通和水电等基本条件，如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

三、付款方式

1.甲方应在合同签订后5个工作日内向乙方支付工程总造价的30%作为预付款。

2.乙方完成工程进度过半后，甲方应支付工程总造价的50%作为中期款。

3.工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的20%款项。

4.乙方应在收到款项后出具合法有效的发票。

四、施工与设计变更

1.乙方应按图施工，如甲方需变更设计，应提前7天书面通知乙方，并签订变更协议。

2.甲方如需增加工程量，应书面通知乙方，并签订补充协议。

3.乙方应在接到变更通知后7天内完成变更施工。

五、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和设计要求。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在接到申请后7个工作日内组织验收。

3.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。

4.甲方应在验收合格后签署验收报告。

六、违约责任

1.甲方如未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

2.乙方如未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

3.如因不可抗力导致合同无法按时履行，双方应及时沟通协商解决方案。

4.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

七、争议解决与管辖法院

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为深圳市福田区法院。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同条款，不得随意变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。

3.合同终止时，双方应共同清点财产、确认债权债务并办理相关手续。如有未履行的合同条款，双方应继续履行完毕后再终止合同关系。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

5.本合同未尽事宜由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.附件一：《装饰工程预算表》、附件二：《装饰工程材料清单》、附件三：《装饰工程施工进度计划表》、附件四：《装饰工程保修单》为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

篇2

常用版

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方装饰工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程预算：[工程预算]

二、施工期限

1.施工日期：[施工日期]

2.工期延误：因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金[违约金金额]元。

三、付款方式

1.甲方需按以下方式向乙方支付款项：

（1）合同签订后，甲方需向乙方支付工程总价的[比例]作为预付款；

（2）工程施工过程中，甲方需按工程进度向乙方支付款项；

（3）工程竣工后，甲方需向乙方支付剩余款项。

2.乙方需向甲方提供合法有效的发票。

四、施工要求

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸和要求进行施工；

2.乙方需确保施工质量符合相关标准；

3.乙方需做好施工安全措施，确保施工期间的安全。

五、违约责任

1.甲方违约：若甲方未按照合同约定向乙方支付款项，每逾期一天，