2024建设工程施工合同类型的选择有些工程.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲方为进行某项工程的建设，需要乙方提供相应的施工服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购建设工程施工服务事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程预算：__________

二、合同类型

（此处根据实际情况填写合同类型，如：固定总价合同、变动总价合同、成本加酬金合同等）

2.2合同价的确定方式：__________

（此处根据实际情况填写合同价的确定方式，如：根据工程量清单及综合单价计算、根据设计图纸及工程量计算书计算等）

三、合同价款及支付

3.1合同总价：__________

（此处填写合同总价）

3.2支付方式：__________

（此处根据实际情况填写支付方式，如：进度付款、竣工付款、验收合格后付款等）

3.3支付进度及时间：__________

（此处根据实际情况填写支付进度及时间）

四、工期

4.1合同工期：__________

（此处填写合同工期，如：xx个月）

4.2工期延误的处理：__________

（此处根据实际情况填写工期延误的处理方式，如：按日赔偿违约金、顺延工期等）

五、质量及验收

5.1工程质量标准：__________

（此处填写工程质量标准，如：符合国家及行业现行标准、验收规范等）

5.2验收方式：__________

（此处根据实际情况填写验收方式，如：初步验收、竣工验收等）

5.3验收合格的条件：__________

（此处根据实际情况填写验收合格的条件，如：工程质量、安全、进度等方面均达到合同约定要求）

六、违约责任

6.1甲方违约：__________

（此处根据实际情况填写甲方违约责任）

6.2乙方违约：__________

（此处根据实际情况填写乙方违约责任）

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1合同的签订、修改、解除、终止及违约金等事项，均应当符合国家法律法规的规定。

8.2合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

8.3双方在合同履行过程中，应遵守国家秘密、商业秘密的保护规定，不得泄露对方的商业秘密和技术秘密。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保填写合同信息的真实性和准确性，如有虚假信息，一经发现，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。

解决办法：双方应认真核实合同信息，确保信息的真实性和准确性。如发现虚假信息，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。

2.合同价款的支付方式和时间应严格按照合同约定执行，如需变更，应双方协商一致并书面确认。

解决办法：双方应严格按照合同约定的支付方式和时间执行，如需变更，应双方协商一致并书面确认。

3.工期延误应提前通知对方，并采取措施减少损失。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按约定承担违约责任。

解决办法：乙方如预计无法按合同约定完成工程，应提前通知甲方，并采取措施减少损失。乙方应按约定承担违约责任。

4.工程质量应符合国家及行业现行标准，如有质量问题，乙方应及时修复，并承担修复费用。

解决办法：乙方应保证工程质量符合国家及行业现行标准。如出现质量问题，乙方应及时修复，并承担修复费用。

5.双方应遵守国家法律法规，不得泄露对方的商业秘密和技术秘密。

解决办法：双方应严格遵守国家法律法规，保护对方的商业秘密和技术秘密。如发生泄露，泄露方应承担相应的法律责任。

法律名词及名词解释：

1.合同法：是调整合同关系及合同活动中产生的民事权利义务关系的法律规范总称。

2.甲方：指承担合同义务的一方，本合同中为建设工程的委托方。

3.乙方：指承担合同义务的一方，本合同中为建设工程的承包方。

4.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总金额。

5.工期：指合同约定的工程完成时间，通常以天数或月数计算。

6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

7.验收：指工程完成后，双方按照约定标准进行的质量、安全、进度等方面的检查。

8.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用