屋面翻建合同协议书6篇.docxVIP

屋面翻建合同协议书6篇

篇1

协议人：

甲方（以下简称“业主”）：

姓名：__________

联系方式：__________

地址：__________

乙方（以下简称“施工单位”）：

单位名称：__________

联系方式：__________

地址：__________

鉴于业主需要对屋面进行翻建，施工单位具备相关施工资质和经验，双方经过友好协商，达成以下协议：

一、协议目的

本协议的目的是明确业主和施工单位在屋面翻建过程中的权利和义务，确保施工顺利进行，并保障双方的合法权益。

二、施工内容

1.施工单位应对业主的屋面进行翻建，具体施工内容包括但不限于以下方面：

（1）拆除原有屋面；

（2）对屋顶结构进行加固和修复；

（3）安装新的防水层；

（4）铺设新的保温层；

（5）安装新的装饰层；

（6）清理施工现场并妥善处置废弃物。

三、施工期限

施工期限自本协议签订之日起算，具体日期以业主书面通知为准。施工单位应在收到业主书面通知后尽快安排施工，确保施工按时完成。

四、施工费用及支付方式

1.施工单位应向业主收取一定的施工费用。具体费用根据施工难度、工程量及市场价格等因素确定，并在本协议中明确约定。

2.业主应按以下方式向施工单位支付施工费用：

（1）签订本协议时支付部分预付款；

（2）施工过半时支付中期款；

（3）施工完成后支付尾款。

3.施工单位应在收到业主支付的款项后，向业主出具合法有效的发票。

五、质量保证

1.施工单位应确保施工质量符合相关标准和规范，并承诺提供一定年限的质量保修期。在保修期内，如因施工原因导致的质量问题，施工单位应负责免费维修。

2.业主应在施工完成后对施工质量进行验收。如发现问题，应及时向施工单位提出，施工单位应尽快安排维修。

六、安全保证

1.施工单位应确保施工过程中遵守相关的安全规定和操作规范，并采取相应的安全措施，防止发生安全事故。如因施工单位未履行安全义务导致的事故，应由施工单位承担全部责任。

2.业主有权对施工过程中的安全工作进行监督。如发现施工单位存在重大安全隐患，业主有权要求施工单位立即停工整改。

七、违约责任及赔偿标准

1.如因业主原因导致施工无法按时完成或合同无法继续履行，业主应赔偿施工单位因此遭受的损失，包括但不限于直接损失和间接损失。具体赔偿标准根据双方协商确定。

2.如因施工单位原因导致施工无法按时完成或合同无法继续履行，施工单位应赔偿业主因此遭受的损失，具体赔偿标准根据双方协商确定。

3.在合同履行过程中，如发生其他违约行为，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给守约方造成的实际损失。

八、争议解决及法律适用

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

2.本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。如相关法律法规定发生变化，不影响本合同的效力及双方的权利和义务。

九、合同生效及变更条件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本合同的变更和补充应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

3.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行或需要变更的，双方应友好协商并达成新的协议。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

篇2

甲方（业主）：_________，身份证号：_________

乙方（施工单位）：_________，统一社会信用代码：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方位于_________的屋面翻建工程，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________屋面翻建工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：对甲方现有屋面进行翻建，包括拆除旧屋面、安装新屋面等。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程总造价为人民币_________元（大写：_________元整）。该价款已包括工程所需的所有费用，甲方无需再支付其他费用。

2.