临建施工合同7篇.docx

临建施工合同7篇

篇1

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方在临建施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXX临建施工项目

2.工程地点：XXX

3.施工内容：包括但不限于临时建筑物的建设、拆除及后续相关服务

4.合同工期：自签订合同之日起至项目完成之日

二、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方应提供施工所需的相关资料，确保施工顺利进行。

（2）甲方应按照合同约定支付乙方的施工费用。

（3）甲方应监督乙方的施工质量和进度，确保施工符合合同要求。

2.乙方权利与义务

（1）乙方应按照合同约定完成施工任务，确保施工质量符合要求。

（2）乙方应确保施工进度，按时完成施工任务。

（3）乙方应遵守相关法律法规，确保施工安全。

（4）乙方应提供施工过程中的相关服务和支持。

三、合同价款与支付方式

1.合同价款：本合同总价为XXX元，具体价格根据实际施工内容和工程量进行结算。

2.支付方式：甲方应按照合同约定，以银行转账方式支付乙方的施工费用。具体支付时间和金额根据实际施工进度和合同约定进行确定。

四、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方未按照合同约定支付乙方的施工费用，应承担相应的违约责任。

（2）甲方未提供必要的支持和资料，影响施工进度和质量的，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任

（1）乙方未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。

（2）乙方施工质量不符合要求，应及时进行整改，并承担相应的违约责任。

（3）乙方在施工过程中存在违法行为，应承担相应的法律责任。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，除双方有争议的部分外，其他合同条款仍应继续履行。

六、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期满后自动失效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同解释权归甲乙双方共同所有。

甲方（盖章）：XXXXXX法定代表人（签字）：XXXXXX联系方式：XXXXXX

乙方（盖章）：XXXXXX法定代表人（签字）：XXXXXX联系方式：XXXXXX

签订日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方建设临时建筑（以下简称临建）事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX临建工程。

2.工程地点：XXX。

3.临建内容：根据甲方需求，本次临建包括但不限于办公室、宿舍、食堂、卫生间、仓库等建筑。具体建筑类型和数量以甲方书面确认为准。

4.承包范围：乙方负责临建工程的规划、设计、材料采购、施工建设及后期维护等全过程服务。甲方需明确提出需求，乙方需按时按质完成建设任务。

二、合同工期

1.开工日期：以甲方书面通知为准。

2.竣工日期：自开工日期起算，XXXX年XX月XX日。

3.合同工期：合同总工期为XX天。除另有约定外，合同工期不作任何调整。因甲方原因导致停工、缓建或设计变更等，工期相应顺延。

4.延期开工：乙方不能按时开工，应在合同约定开工日期XX天前，向甲方提出延期开工申请报告，甲方在收到报告后XX天内予以答复。甲方同意延期开工的，工期相应顺延；甲方不同意延期开工的，乙方应按合同约定按时开工。

5.暂停施工：甲方认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通知乙方，并在提出暂停施工要求后XX天内给予乙方回复。乙方按甲方暂停施工要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方要求的安全措施。因暂停施工造成的损失和修复费用由甲方承担，并相应顺延工期。

6.工期顺延：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）工程量变化；

（2）不可抗力；

（3）甲方未按时支付款项和未按时参加验收而造成的延误；

（4）甲方同意的其它因素。

因乙方原因造成工期延误，乙方