详细版建设工程合同7篇.docxVIP

详细版建设工程合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工期

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.工期顺延：如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：

（1）因不可抗力导致工程中断；

（2）因甲方原因造成工程无法按时开工；

（3）因设计变更导致工程量增加；

（4）其他经甲方确认需要延长工期的情况。

三、质量与验收

1.工程质量标准：执行《建设工程质量评价标准》及相关行业标准，确保工程质量达到优良水平。

2.验收标准和方法：按照《建设工程质量评价标准》及相关行业标准进行验收。验收时，甲方应提供必要的验收条件。

3.乙方应确保工程各项指标符合设计要求，并接受甲方的检查和验收。如存在质量问题，乙方应及时进行整改。

四、合同价款与支付

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。该价款为包工包料价，包括人工费、材料费、机械使用费等一切费用。

2.支付方式：银行转账或支票支付。具体支付节点如下：

（1）合同签订后，甲方应支付乙方合同总价的20%作为预付款；

（2）工程完成50%时，甲方应支付乙方合同总价的30%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方合同总价的45%；

（4）剩余5%的款项作为质保金，在工程竣工验收合格一年后支付。

3.乙方应确保所收取的款项与提供的服务相符，并开具相应的发票。如因乙方原因导致的款项纠纷，由乙方自行承担全部责任。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定时间支付款项，则自逾期之日起，每日需向乙方支付合同总价0.5%的违约金。如逾期超过30日，乙方有权解除合同。

2.乙方如未按照合同约定时间完成工程，则自逾期之日起，每日需向甲方支付合同总价0.5%的违约金。如逾期超过30日，甲方有权解除合同。

3.乙方在工程施工过程中，如存在质量问题或安全事故，应由乙方承担全部责任。因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

4.甲方在合同履行过程中，不得随意变更或解除合同。如甲方违约，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

5.乙方在合同履行过程中，不得随意变更或解除合同。如乙方违约，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、其他约定事项

1.甲方应提供必要的技术支持和现场指导，确保工程的顺利进行。

2.乙方应确保施工过程中的安全环保工作得到有效控制，并承担相应的安全环保责任。如因乙方原因导致的安全环保事故，由乙方自行承担全部责任。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.如因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决过程中，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。

5.工程竣工验收合格后，乙方应按规定向甲方提交完整的竣工资料和竣工图。甲方应在收到资料后尽快进行审查并办理验收手续。如因甲方原因导致的验收延误，甲方应承担相应的违约责任。

篇2

甲方（发包方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX小区住宅楼建设工程

2.工程地点：XXXX小区

3.承包范围：本工程采用包工包料方式，乙方负责住宅楼的土建、安装工程及配套设施的建设。

4.承包方式：乙方以自己的劳动力、设备、材料及施工技术独立完成本合同项下的全部工程内容。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.本工程质量应达到国家规定的质量验收标准。

2.因乙方原因造成的工程质量问题，乙方应在甲方规定的时间内无偿修复，并承