2024建设工程可行性研究合同建筑工程施工合同.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲方拟进行建设工程，乙方具有相关施工资质和经验，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方建设工程施工事项达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程预算：__________

二、乙方义务

2.1乙方应按照甲方的要求，完成施工图设计及相关技术文件。

2.2乙方应按照约定的工期、质量、安全标准完成工程施工，确保工程顺利通过验收。

2.3乙方应承担工程施工期间的一切费用，包括但不限于人力、材料、设备、运输等。

2.4乙方应遵守国家法律法规，办理好工程所需的各项手续，包括但不限于施工许可、安全检查等。

2.5乙方在施工过程中，应确保工程质量、安全、环保等符合国家相关标准。

三、甲方义务

3.1甲方应按照约定时间向乙方支付工程进度款及尾款。

3.2甲方应提供工程施工所需的场地、水源、电源等基础设施。

3.3甲方应协助乙方办理工程施工所需的各项手续。

3.4甲方应对乙方施工过程中的问题提出合理化建议，并及时解决。

四、合同价格及支付方式

4.1双方同意，本工程合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2甲方按照工程进度，分阶段向乙方支付工程款。具体支付方式如下：

（1）工程开工后，甲方支付乙方合同价的30%作为预付款。

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价的30%。

（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同价的10%。

（4）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价的10%。

五、工期

5.1双方同意，本工程工期为__________个月。

5.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，甲方同意后，工期相应顺延。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定完成工程施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价的5%。

6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付工程款的每日2%。

七、争议解决

7.1双方在履行本合发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。

解决办法：在签订合同前，由专业法律顾问对合同条款进行审核，确保合同内容符合国家法律法规的要求。

2.合同双方应确保提供的工程资料、设计文件等信息的准确性和完整性。

解决办法：双方在合同中明确约定资料和文件提交的时间、内容和质量要求，并进行双方确认。

3.工程进度和质量的把控是合同履行中的关键环节，需定期进行沟通协调和检查。

解决办法：设立项目管理团队，定期召开项目协调会，及时解决工程进度和质量问题。

4.合同价款的支付和结算应严格按照约定的付款条件和时间进行。

解决办法：明确付款时间节点和条件，双方共同签署付款申请，确保付款的及时性和准确性。

5.违约责任应在合同中明确，一旦发生违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。

解决办法：在合同中详细列明违约行为及相应的违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金额等。

6.合同争议的解决应提前约定，选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

解决办法：在合同中明确争议解决的方式和程序，如需仲裁或诉讼，应明确仲裁委员会或法院的具体名称。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人职责的一方。

解释：甲方通常是项目的主人或者项目的投资者，负责委托乙方进行工程的建设。

2.乙方：指合同中承担承包人职责的一方。

解释：乙方通常是具备相应资质和能力的企业或个人，负责按照甲方的要求完成工程的建设。

3.工程进度：指工程按照预定计划完成的百分比。

解释：工程进度通常通过完成的工作量或者完成的时间节点来衡量。

4.工程质量：指工程满足设计要求、使用功能和质量标准的状态。

解释：工程质量包括工程的结构安全、使用功能、外观美观、耐久性等方面。

5.违约金：指合同一方未履行合同义务或者履行不符合约定的，应向另一方支付的金钱。

解释：违约金是违约责任的一种形式，用于补偿因违约行为