建设施工劳务合同模板7篇.docx

建设施工劳务合同模板7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承包乙方的建设工程劳务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及要求

1.承包方式：乙方采用包工包料的方式承包甲方建设工程劳务。

2.承包要求：乙方应按照甲方的施工要求和施工规范，保质保量地完成施工任务。施工期间，乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

三、工程期限

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.工程总天数：_________天。

四、工程质量标准

1.工程质量标准：乙方应按照甲方的施工要求和施工规范，确保施工质量符合国家标准和行业标准。

2.工程质量验收：工程竣工后，乙方应提交工程验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。验收时，乙方应提供相关资料和记录。

五、工程价款及支付方式

1.工程价款：乙方应按照甲方提供的工程量清单和计价方式进行计价，确保工程价款准确无误。

2.支付方式：甲方应在工程竣工验收合格后，按照合同约定向乙方支付工程价款。具体支付方式如下：

（1）银行转账：甲方应将工程价款支付至乙方指定的银行账户。

（2）支票或汇票：甲方应开具支票或汇票，并将支票或汇票交付给乙方或其指定的收款人。

（3）现金：甲方应将工程价款以现金方式支付至乙方指定的收款人。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定向乙方支付工程价款，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。同时，甲方应支付未付工程价款部分的利息，利率按照中国人民银行同期贷款利率计算。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。同时，乙方应返还甲方已支付但未完成施工任务部分的工程价款。

七、争议解决方式

1.争议解决方式：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。

2.适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

八、合同生效及变更

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议生效前，原合同继续有效。

九、其他约定事项

1.必威体育官网网址义务：甲乙双方在合同履行过程中，应对涉及双方的商业机密、技术资料等信息予以必威体育官网网址，不得向第三方泄露。

2.不可抗力：如因不可抗力导致甲乙任何一方无法履行合同的，该方应及时通知对方，并应在合理期限内提供有关证明文件。双方可协商解除合同或延期履行合同。

3.合同的解释权：本合同的解释权归甲方所有。如有任何疑问或需要解释，应由甲方负责解释。

4.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

5.合同附件：本合同的附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括施工图纸、技术要求等文件。如有需要，双方可另行签订补充协议。补充协议生效前，原合同继续有效。补充协议与主合同有冲突的，以补充协议为准。

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承接乙方建设工程的劳务部分达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

1.甲方承接乙方建设工程的劳务部分，包括但不限于施工设计、材料采购、施工监理等。

2.乙方负责提供建设工程的资金来源，并承担建设工程的全部风险。

3.甲方在施工过程中应遵守相关法律法规，并承担因违反法律法规而产生的全部责任。

三、合同条款

1.合同签订后，甲方应尽快组织施工，确保工程质量、进度和安全。

2.乙方应按时向甲方支付劳务费用，确保甲方能够正常施工。

3.如因乙方原因造成甲方施工延误或损失，乙