简单建筑工程施工承包合同书5篇.docx

简单建筑工程施工承包合同书5篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工程计划开工日期为：[开工日期]，计划完工日期为：[完工日期]。

2.如遇下列情况，经甲方确认后，工期相应顺延：

（1）因不可抗力事件影响工程正常进行的；

（2）因甲方原因造成工期延误的；

（3）因工程量增加造成工期延误的。

第三条工程质量要求

1.工程质量标准：[质量标准]

2.乙方应建立质量检查制度，确保工程质量符合要求。

3.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。

第四条合同价款及支付方式

1.本工程合同总价为：[合同总价]。

2.支付方式：[支付方式]。

3.乙方应在签订合同后向甲方提供合法有效的发票。

第五条竣工验收及保修期

1.竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收。

2.保修期：本工程保修期为[保修期年数]年。在保修期内，乙方应对工程进行保修。保修期自竣工验收之日起开始计算。

第六条违约责任及赔偿标准

1.甲方应按时支付合同价款，如未按时支付，每逾期一天，应向乙方支付合同总价万分之五的违约金。

2.乙方应按时完成施工任务，如未按时完成，每逾期一天，应向甲方支付合同总价万分之五的违约金。

3.因一方违约造成另一方损失的，违约方应赔偿由此给另一方造成的一切损失。

第七条合同生效及终止条件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方应履行各自的权利和义务。

2.合同终止条件：[终止条件]。

第八条争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为[管辖法院]。

第九条其他约定事项

1.甲方应为本合同的履行提供必要的支持和协助。

2.乙方应确保施工场地的安全，并遵守甲方的安全规定。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，双方各执一份。具有同等法律效力。

5.合同签订时间：[签订时间]。

篇2

发包方（甲方）：[甲方名称]

承包方（乙方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工程计划开工日期为：XXXX年XX月XX日，计划完工日期为：XXXX年XX月XX日。

2.如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：

（1）因不可抗力事件影响施工；

（2）因甲方原因影响施工；

（3）因设计变更影响施工。

第三条工程质量与验收

1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。

2.乙方应按施工合同约定和国家有关工程质量监督规定对施工质量自检，并作好施工记录。

3.甲方应组织专门人员在施工期对施工过程进行抽查。

4.甲方应在施工完毕后对施工成果进行验收。

5.工程质量不符合施工合同规定的，乙方应无偿返工或修理，并赔偿因此造成的经济损失。

6.甲方应及时组织验收，并签署验收意见。甲方无正当理由推迟验收的，视为验收通过。

7.甲方在验收过程中提出的修改意见，乙方应及时改正。

8.工程质量合格的，甲方应及时返还乙方质量保证金。工程质量不合格的，甲方可扣除乙方质量保证金，并追究乙方的违约责任。

9.工程质量经返工或修改后合格的，甲方应返还乙方质量保证金，并支付一定的返修费用。工程质量经返工或修改后仍不合格的，甲方可解除合同，并追究乙方的