串户路硬化施工合同8篇.docx

串户路硬化施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就串户路硬化施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：串户路硬化施工。

2.工程地点：位于甲方所在地。

3.工程内容：对甲方所在地的串户路进行硬化施工，包括路面铺设、路肩培土、路面压实等。

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.因不可抗力因素导致工程无法按时开工或竣工，双方可协商顺延工期。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币_________元整（大写：_________元整）。该造价已包括工程所需材料费、人工费、机械使用费等全部费用。

2.支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的XX%作为预付款，即人民币_________元整（大写：_________元整）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量应符合《中华人民共和国工程建设标准》的相关规定，并达到甲方要求。

2.验收标准：路面平整、无裂缝、无坑洼、无积水，路肩培土牢固、无脱落，路面压实度达到要求。

3.甲方在收到乙方提交的验收申请后，应及时组织人员进行验收。如验收不合格，甲方应书面通知乙方，并要求其在规定期限内进行整改。

五、双方权利义务

1.甲方权利：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合甲方要求。如乙方在施工过程中存在质量问题或违规行为，甲方有权要求乙方进行整改或解除合同。

2.甲方义务：甲方有义务按照合同约定支付乙方工程款，并协调解决施工过程中的相关问题。如因甲方原因造成工程无法按时开工或竣工，甲方应承担相应的违约责任。

3.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并对施工过程中的违规行为进行申诉。如甲方在施工过程中存在质量问题或违规行为，乙方有权要求甲方进行整改或解除合同。

4.乙方义务：乙方有义务按照合同约定完成施工任务，并确保工程质量符合甲方要求。如因乙方原因造成工程无法按时开工或竣工，乙方应承担相应的违约责任。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方如未按照合同约定支付乙方工程款，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的经济损失。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合甲方要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的经济损失。

3.因不可抗力因素导致工程无法按时开工或竣工，双方可协商顺延工期外，双方均无需承担违约责任。

七、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，积极配合法院进行审理。

2.判决结果与合同约定不一致时，以法院判决结果为准执行。判决结果涉及赔偿损失的，按照法院判决结果进行赔偿。判决结果不涉及赔偿损失的，按照合同约定执行赔偿责任。

3.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，不得以任何理由拒绝履行合同义务或者采取其他违法手段进行报复。如有违反，违约方应承担相应的法律责任并赔偿对方因此造成的经济损失。同时，守约方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。

篇2

甲方（发包方）：XXX

乙方（承包方）：XXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在串户路硬化施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：串户路硬化施工

1.2工程地点：XXX

1.3承包范围：串户路的硬化施工，包括但不限于路面铺设、排水系统建设等。

1.4合同工期：自签订合同之日起，至工程竣工验收合格之日止。

第二条甲方权利和义务

2.1甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督，并提出合理建议和意见。

2.2甲方应提供施工所需的场地、水电等必要条件，确保施工顺利进行。

2.3甲方应按照合同约定支付工程款，确保乙方的合法权益。

2.4甲方应协助乙方处理施工过程中遇到的问题，为乙方提供必要的支持和帮助。

第三条乙方权利和义务

3.1乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。

3.2乙方应合理安排施工进度，按时完成施工任务，并确保施工安全。

3.3乙