2024建设工程施工合同样本.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲方为实施某项建设工程，需要乙方提供施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同标的

1.2工程的详细内容和要求见附件一。

第二条合同价格

2.1乙方应按照本合同约定的条款和质量要求，完成工程的施工。

2.2本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.3乙方完成工程后，甲方应按照本合同约定的付款条款支付合同价款。

第三条施工期限

3.1乙方应在本合同约定的开工日期开始施工，并在本合同约定的竣工日期前完成工程的施工。

3.2开工日期和竣工日期见附件二。

第四条质量标准

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程的施工质量。

4.2工程质量的检验和验收按照附件三的约定执行。

第五条乙方义务

5.1乙方应按照本合同约定的条款和质量要求，完成工程的施工。

5.2乙方应遵守国家的法律法规，不得在施工过程中发生违法行为。

5.3乙方应按照甲方的要求，配合甲方完成工程的有关工作。

第六条甲方义务

6.1甲方应按照本合同约定的条款和付款约定，向乙方支付合同价款。

6.2甲方应按照约定的时间和地点，向乙方提供施工场地和施工条件。

6.3甲方应按照约定的时间和方式，对乙方完成的工程进行验收。

第七条违约责任

7.1乙方未按照本合同约定的质量要求完成工程的，甲方有权要求乙方无偿修复或拆除，并有权要求乙方支付违约金。

7.2甲方未按照本合同约定的付款条款支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金。

7.3一方未履行本合同约定的其他义务的，另一方有权要求违约方承担违约责任。

第八条争议解决

8.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。

8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完合同价款之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

附件一：工程详细内容和要求

附件二：开工日期和竣工日期

附件三：工程质量检验和验收

注意事项及解决办法：

1.合同的履行地点：确保合同中明确约定合同履行的地点，以避免因履行地点不明确而导致的纠纷。解决办法是在合同中明确约定合同履行地点。

2.合同的变更和解除：合同履行过程中，如发生特殊情况需要变更或解除合同，应按照合同约定的程序进行。解决办法是双方协商一致，并签订书面协议。

3.合同的违约责任：一方未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担违约责任。解决办法是按照合同约定和法律规定，要求违约方承担违约责任。

4.合同的争议解决：合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。解决办法是根据合同约定和法律规定，选择合适的争议解决方式。

法律名词及名词解释：

1.合同履行：合同履行是指合同当事人按照合同约定，全面、适当地完成合同义务的行为。

2.违约责任：违约责任是指合同当事人未履行合同义务或履行不符合约定时，应承担的法律责任。

3.合同变更：合同变更是指合同当事人经协商一致，对已生效的合同内容进行修改或补充。

4.合同解除：合同解除是指合同当事人根据法律规定或合同约定，终止合同关系的行为。

5.争议解决：争议解决是指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同履行过程中发生的争议。

6.友好协商：友好协商是指合同当事人以平等、公平、诚实信用原则，相互尊重，积极沟通，寻求解决争议的方式。

7.仲裁：仲裁是指合同当事人约定将合同争议提交仲裁机构进行审理，并依法作出具有法律效力的裁决。

8.诉讼：诉讼是指合同当事人将合同争议提交人民法院审理，请求法院作出判决或裁定的方式。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。

2.适用于乙方为具有相应资质的施工企业，甲方为项目业主或开发商。

3.适用于双方就施工服务达成一致，并希望明确合同条款以保障双方权益的情况。

补充条款：

1.施工进度计划：双方应制定详细的施工进度计划，并明确各阶段的完成时间。

2.变更管理：如工程发生变更，应按照约定的程序和时间进行变更管理。

3.工程保险：乙方应根据工程特点，办理相应的工程保险，并将保险单复印件提交甲方备案。

4.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方要