2024建房施工合同协议书范本.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲方需要进行房屋建设，乙方具备相应的施工能力，经双方友好协商，就甲方房屋施工事宜达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程预算：__________

二、施工工期

2.1双方同意按照本协议约定的工程内容、工程量和工程预算，自协议签订之日起计算，工期为__________天。

2.2乙方应当按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担产生的一切费用和损失。

三、施工质量

3.1乙方应当按照约定的工程内容和质量标准进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

3.2工程验收合格后，如出现质量问题，乙方应当负责修复，并承担相应费用。

四、工程款项

4.1双方同意按照工程进度分阶段支付工程款项，具体支付方式和时间由双方另行签订补充协议。

4.2乙方应当按照约定向甲方开具正规发票。

五、违约责任

5.1双方同意，如一方违反本协议的约定，应当承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项：

1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述或隐瞒重要事实，应承担相应法律责任。

2.双方在签订合同前，应充分了解合同内容，确保自身权益不受损害。如有疑问，可寻求专业法律人士咨询。

3.合同签订后，双方应严格按照约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方造成的损失。

4.合同涉及的金额、工程量、工期等关键条款，如需调整，应签订补充协议，并经双方确认。

5.工程验收合格后，乙方应按约定提供正规发票，甲方应按时支付工程款项。

6.双方应遵守国家相关法律法规，如有违反，应承担相应法律责任。

解决办法：

1.针对合同履行过程中的争议，通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。

2.如一方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿造成的损失。

3.合同签订前，双方可寻求专业法律人士咨询，确保合同内容的合法性和公平性。

4.双方应严格按照合同约定履行义务，如无法履行或需调整，应签订补充协议，并经双方确认。

5.工程验收合格后，乙方应按约定提供正规发票，甲方应按时支付工程款项。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担房屋建设责任的一方。

2.乙方：指承担房屋施工责任的一方。

3.工程概述：对工程项目的基本描述，包括工程名称、工程地点、工程内容、工程预算等。

4.施工工期：双方约定的完成工程施工的时间期限。

5.施工质量：工程符合国家相关法律法规及行业标准的程度。

6.工程款项：甲方支付给乙方的合同价款。

7.违约责任：一方违反合同约定应承担的法律责任。

8.争议解决：解决合同履行过程中产生的争议的方法，如友好协商、诉讼等。

9.守约方：指在合同履行过程中履行合同义务的一方。

10.违约方：指在合同履行过程中未履行合同义务的一方。

应用场合：

1.个人或企业新建、扩建、翻新房屋时与施工方签订的合同。

2.房地产开发商与施工单位之间的建设工程合同。

3.农村自建房或集体土地上房屋建设时的施工合同。

4.室内装修、改造工程的相关合同。

5.任何需要专业施工队伍进行建设的场合。

补充条款：

1.工程变更条款：当工程内容、工程量或工程预算发生变更时，双方应如何协商调整。

2.不可抗力条款：因不可抗力因素导致工程延期或无法履行时，双方的义务和责任。

3.必威体育官网网址条款：双方对合同执行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等信息的必威体育官网网址义务。

4.争议解决方式：除合同中约定的争议解决方式外，还可以考虑仲裁或其他替代争议解决机制。

5.强制性条款：按照国家相关法律法规必须遵守的条款，如安全生产、环保要求等。

附件列表：

1.甲方提供的施工图纸、设计文件、工程量清单等。

2.乙方提供的施工方案、施工组织设计、施工人员名单等。

3.工程预算明细表：详细列出工程各项费用的预算。

4.付款凭证：记录工程款项的支付情况。

5.验收报告：工程完工后的验收结果记录。

6.