机场扩建建设工程设计协议书7篇.docx

机场扩建建设工程设计协议书7篇

篇1

本协议由以下双方签订：

1.甲方：_________，以下简称“甲方”；

2.乙方：_________，以下简称“乙方”。

鉴于甲方需要扩建机场，并决定委托乙方进行工程设计。为此，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、协议范围

1.甲方委托乙方对机场扩建进行工程设计，包括总体规划设计、建筑设计、结构设计、机电设计、绿化设计等方面的内容。

2.乙方应根据甲方的需求和要求，按照适用的法律法规和标准规范，进行设计工作。

二、工作期限

1.本协议自签订之日起生效，有效期为______年。

2.乙方应在协议生效后的______个月内完成设计任务。如因甲方原因造成设计周期延误，乙方不承担任何责任。

3.如因乙方原因造成设计周期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、费用及支付方式

1.甲方应支付乙方设计费用总额为______元。该费用包括设计人员的工资、差旅费、通讯费、资料费及其他相关费用。具体费用明细见附件。

2.甲方应在协议签订后______个工作日内向乙方支付设计费用的______%作为预付款。剩余款项在设计成果交付并经甲方验收合格后支付。

3.如因甲方原因造成设计周期延误，甲方应继续支付剩余款项。如因乙方原因造成设计周期延误，乙方应退还甲方预付款并赔偿甲方相应损失。

四、设计成果交付与验收

1.乙方应在设计完成后向甲方交付设计成果。设计成果应包括设计图纸、计算书、说明书及其他相关文件。具体交付时间见附件。

2.甲方应在收到设计成果后的______个工作日内进行验收。验收标准见附件。如验收不合格，甲方有权要求乙方进行修改或重新设计。

3.如因甲方原因造成验收延误，甲方应承担相应的违约责任。如因乙方原因造成验收延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、必威体育官网网址条款

1.双方应对本协议内容及设计过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息进行必威体育官网网址，不得向第三方泄露或公开。

2.双方应妥善保管与本协议相关的文件和资料，确保不发生丢失、损坏或泄露等情况。如有丢失、损坏或泄露等情况发生，责任方应承担相应的赔偿责任。

3.本协议终止后，双方仍应继续履行必威体育官网网址义务，直至所有相关文件和资料被销毁或归还给甲方为止。

六、违约责任

1.如因一方违约导致本协议无法继续履行或给另一方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

2.如因甲方违约导致乙方无法按时完成设计任务或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方相应损失。如因乙方违约导致甲方无法按时完成建设任务或给甲方造成损失的，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方相应损失。

3.双方应友好协商解决违约责任问题。如协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。但在此之前，双方应继续履行本协议的其他部分。

七、争议解决与管辖法院

1.如因本协议引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。具体管辖法院为______人民法院。在争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他部分。2.本协议受中华人民共和国法律法规的管辖和保护。双方应遵守相关法律法规的规定，如有违反，应承担相应的法律责任。

八、其他约定事项

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议未尽事宜，可由双方协商补充并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.双方应本着诚实信用的原则履行本协议。如有任何疑问或需要进一步的解释和澄清，应及时联系对方并协商解决。

篇2

协议签订双方：

甲方：XXXX机场管理局

乙方：XXXX工程设计研究院

一、协议背景

随着XXXX机场的不断发展，现有设施已无法满足日益增长的旅客和货物吞吐量，急需进行扩建。甲方作为机场管理机构，决定对机场进行扩建，并委托乙方承担设计工作。乙方作为一家专业的工程设计研究院，具备丰富的设计经验和先进的技术实力，能够胜任此次设计任务。

二、协议目的

本协议的目的是明确双方在机场扩建建设工程设计中的权利和义务，确保设计工作能够顺利进行，并共同推动机场的扩建和发展。

三、协议内容

1.设计范围和内容

乙方负责XXXX机场扩建建设工程的设计工作，包括但不限于以下内容：

（1）机场跑道延长及加固设计；

（2）航站楼扩建及改造设计；

（3）货运区扩建及改造设计；

（4）机场内部交通组织优化设计；

（5）其他与机场扩建相关的工程设计。

2.设计要求

乙方