建设工程施工合同范本通用条款5篇.docx

建设工程施工合同范本通用条款5篇

篇1

合同编号：XXX

发包方：XXX

承包方：XXX

工程名称：XXX

工程地点：XXX

建筑面积：XXX平方米；层数：XXX层

发包方在履行本合同过程中的联系人（以下简称甲方代表）：XXX，职务：XXX，联系电话：XXX。

承包方在履行本合同过程中的联系人（以下简称乙方代表）：XXX，职务：XXX，联系电话：XXX。

为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，确保工程顺利完成，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规，双方本着自愿、公平、诚实、守信的原则，经协商一致，签订本合同。

第一条工程承包范围

承包方根据发包方的要求，承包工程（详见施工图）。

第二条工程承包方式

承包方对施工图纸进行深化设计、加工制造、运输、安装及调试。

第三条工程工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。竣工日期：XXXX年XX月XX日。合同工期：XX天。

2.如遇下列情况，经发包方签证后，工期可以顺延：

（1）因发包方原因影响开工。

（2）不可抗力因素。

（3）因停水、停电或因政府有关部门通知暂停施工等原因。

第四条工程合同价款及支付方式

1.合同总价款为人民币（大写）：XXX元整，（小写）：￥XXX元。

2.支付方式：银行转账。具体见下条。

3.承包方开户行：XXX银行，账号：XXX。

4.支付时间：XXXX年XX月XX日，支付金额为合同总价款的XX%，即人民币（大写）：XXX元整，（小写）：￥XXX元；XXXX年XX月XX日，支付金额为合同总价款的XX%，即人民币（大写）：XXX元整，（小写）：￥XXX元；XXXX年XX月XX日，支付金额为合同总价款的XX%，即人民币（大写）：XXX元整，（小写）：￥XXX元。余款人民币（大写）：XXX元整，（小写）：￥XXX元作为质量保证金，在工程竣工验收合格后一年内支付。

5.承包方开户行、账号发生变更时，承包方应及时书面通知发包方，否则由此造成的损失由承包方自行承担。发包方应按合同约定的时间和金额及时向承包方支付合同价款，如因未及时支付合同价款所造成的一切后果由发包方承担。

6.承包方在施工过程中，因发包方原因造成停工或返工的损失由发包方承担；因承包方原因造成停工或返工的损失由承包方自行承担。但发生不可抗力因素除外。

7.承包方在施工过程中，如遇设计变更或技术要求变更时，应立即通知甲方代表，甲方代表应在收到通知后及时作出答复或指示。因设计变更或技术要求变更所造成的损失由发包方承担。如因承包方原因造成设计变更或技术要求变更所造成的损失由承包方自行承担。但发生不可抗力因素除外。

8.承包方在施工过程中，如因自身原因造成人员伤亡或财产损失时，应立即通知甲方代表并采取有效措施防止损失扩大，并承担由此产生的一切费用和责任。但发生不可抗力因素除外。

9.承包方在施工过程中，应严格遵守国家及地方的相关法律法规和规定，如因违反相关规定所造成的一切后果由承包方自行承担。

10.承包方在施工过程中，应妥善保护好现场的机械设备和材料等物品的安全完整，如因承包方原因造成损失时应及时通知甲方代表并承担由此产生的一切费用和责任。但发生不可抗力因素除外。

11.承包方在施工过程中应积极配合发包方的各项管理工作并服从发包方的统一指挥和调度安排。如因承包方原因造成工期延误或其他损失时应及时通知甲方代表并承担由此产生的一切费用和责任。但发生不可抗力因素除外。

12.合同履行过程中如发生争议时双方应友好协商解决；协商不成的可向合同签订地人民法院提起诉讼解决。但因承包方原因造成的争议除外。

13.本合同未尽事宜可由双方另行协商补充条款作为本合同的组成部分并具有同等法律效力。但发生不可抗力因素除外。

14.本合同一式贰份双方各执壹份具有同等法律效力；本合同自双方签字盖章之日起生效；本合同在执行过程中如遇国家政策调整

篇2

第一章合同协议

一、合同当事人

1.发包人（全称）：_________

2.承包人（全称）：_________

二、合同标的

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

三、合同工期

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

四、质量标准

1.工程质量标准：