水库输水隧洞工程施工合同5篇.docxVIP

水库输水隧洞工程施工合同5篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包人）：XXXXXX，以下简称甲方。

乙方（承包人）：XXXXXX，以下简称乙方。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的水库输水隧洞工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX水库输水隧洞工程。

2.工程地点：XXXXXX。

3.工程施工范围和内容：输水隧洞开挖、支护、衬砌等施工图纸所示全部内容。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同工期：XX天。

三、工程质量

1.工程质量标准：符合《水利工程懒虫验收规范》及相关行业标准。

2.乙方应建立质量管理制度，对施工过程中的质量问题及时发现并处理。

3.甲方有权对施工过程中的质量问题提出异议，并要求乙方进行整改。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XXXXXX元整（￥XXXXXX）。

2.支付方式：银行转账。

3.付款节点：工程开工前，甲方支付乙方合同价款的XX%作为预付款；工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方合同价款的XX%。

五、施工设备、材料供应及保管

1.乙方负责施工设备的采购、运输和保管，确保设备的安全和正常使用。

2.甲方负责材料的采购、运输和保管，确保材料的安全和正常使用。

3.乙方应建立设备、材料管理制度，确保设备、材料的合理使用和保管。

六、安全生产与环境保护

1.乙方应遵守安全生产法律法规，建立安全生产管理制度，确保施工过程中的安全。

2.甲方有权对施工过程中的安全生产问题进行监督，并要求乙方进行整改。

3.乙方应采取措施减少施工对环境的污染，确保施工符合环保要求。

七、违约责任及赔偿损失

1.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程延期或质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.甲方如未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

3.双方应本着友好协商的原则解决违约问题，如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。

八、合同的生效、变更与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.双方如需对合同进行变更，应协商一致并签订书面协议。如需终止合同，应提前通知对方并办理相关手续。

3.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。

九、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试通过友好协商的方式解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守中国的法律法规，尊重法院的判决结果。同时，双方应积极履行法院判决所确定的义务，确保合同的顺利实施。如一方不履行法院判决所确定的义务，另一方有权向法院申请强制执行。此外，双方还可通过仲裁的方式解决争议。具体仲裁机构的选择和仲裁程序的进行，应遵循《中华人民共和国仲裁法》及相关规定。仲裁裁决具有法律约束力，双方应履行裁决结果所确定的义务。同时，双方应积极配合仲裁程序的进行，提供必要的证据材料和陈述意见。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包人）：XXXX，以下简称甲方。

乙方（承包人）：XXXX，以下简称乙方。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同。

一、工程概况

2.工程地点：位于XXXX。

3.工程内容：输水隧洞的施工，包括隧洞开挖、支护、衬砌等。

4.工程规模：隧洞长度为XX米，直径为XX米。

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的全面施工。

2.甲方提供施工所需的水电及部分材料，其他材料由乙方自行采购。

三、合同工期

1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同工期为XX天。

2.乙方应在合同工期内完成施工任务，如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方汇报，并协商解决方案。

四、质量标准

1.乙方应严格按照国家相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对工程质量进行监督检验，如发现问题，乙方应及时进行整改。

五、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币XX元整（￥XX），具体金额以结算为