2024建设工程施工劳务承包合同.docxVIP

?合同编号：__________

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

鉴于甲方为进行某项建设工程，需要乙方提供相应的施工劳务，双方经协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程单价：____________________

6.工程总价：____________________

7.工程进度：____________________

8.工程质量标准：____________________

二、劳务承包范围

1.乙方负责提供本工程所需的全部施工劳务，包括施工人员、施工设备等。

2.乙方应按照甲方的要求，完成工程的施工任务，并保证工程质量达到约定的标准。

3.乙方应遵守国家及地方有关施工安全生产的法律、法规，确保施工过程中的安全。

三、劳务承包价格及支付方式

1.乙方承包价格为：____________________元（大写：____________________元整）。

2.甲方支付方式如下：

（1）预付款：合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%。

（2）进度款：按照工程进度，甲方每月支付乙方已完成工程价款的70%。

（3）竣工结算：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%工程价款。

四、工期及质量保证

1.乙方应按照约定的工期完成工程施工，如有延期，应承担相应的违约责任。

2.乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。

五、违约责任

1.乙方未按照约定完成工程施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

2.乙方未按照约定保证工程质量的，甲方有权要求乙方修复并承担相应费用。

六、争议解决

1.本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

注意事项：

1.合同双方应确保在签订合提供真实、准确的资质证明和相关信息。

解决办法：合同双方应进行充分的尽职调查，确保对方的合法资质和信誉，必要时可聘请专业机构进行核实。

2.工程进度和质量的监控。

解决办法：甲方应设立专门的项目管理团队，对乙方的施工进度和质量进行定期检查，确保工程按计划进行。

3.劳务费用和支付方式的明确。

解决办法：合同中应详细列明劳务费用的计算方式、支付时间表以及支付条件，避免后期因费用问题产生纠纷。

4.乙方应遵守的安全生产规定。

解决办法：乙方应制定严格的安全管理制度，并定期对施工人员进行安全培训，确保施工过程中的安全。

5.违约责任的具体界定。

解决办法：合同中应明确违约行为的界定和相应的违约责任，包括违约金的比例、支付方式等。

6.争议解决的途径和方法。

解决办法：合同中应明确约定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼，并选择合适的地域法院。

法律名词及名词解释：

1.发包方（甲方）：指委托他人完成某项工作并支付报酬的一方。

2.承包方（乙方）：指接受他人委托，完成指定工作并收取报酬的一方。

3.施工劳务：指在建设工地为完成建设任务提供的各类劳动服务。

4.工程验收：指工程完成后，由甲方组织专家对工程的质量、安全、进度等进行检查、评定，并作出是否合格的决定。

5.违约金：指当一方不履行合同义务或履行不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。

6.争议解决：指当合同双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。

7.仲裁：指合同双方在发生纠纷时，自愿将争议提交给约定的仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。

8.诉讼：指合同双方在发生纠纷时，通过向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目的施工劳务承包。

2.适用于需要乙方提供施工人员、施工设备等劳务服务的场景。

3.适用于双方约定工程内容、工程规模、工程进度、工程质量标准等场景。

补充条款：

1.工程变更条款：如工程内容、工程规模、工程进度等发生变更时，双方应协商调整合同价款和工期。

2.不可抗力条款：如因自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法正常进行时，双方应协商解决。

3.必威体育官网网址条款：双方应对合同内容、