公墓建设承包合同5篇.docxVIP

公墓建设承包合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承包建设公墓事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________公墓建设工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程规模：_________。

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包建设公墓工程，包括但不限于土方工程、墓穴建设、墓碑制作安装等全部内容。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元整（大写：_________元整）。该价款为包干价，包含但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润等全部费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款，即_________元整（大写：_________元整）。剩余款项在乙方完成全部工程量并通过甲方验收后一次性支付。

四、工期及进度要求

1.工期：乙方应在合同签订后6个月内完成全部工程量，并通过甲方验收。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划施工，确保工期按时完成。甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理建议和要求。

五、质量及技术要求

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出整改要求。乙方应积极配合甲方进行整改，确保工程质量达到合同约定标准。

六、安全文明施工要求

1.乙方应制定安全文明施工措施，并严格遵守。在施工过程中，应确保施工区域的安全警示标志明显，并采取有效的安全防护措施。

2.甲方有权对乙方的安全文明施工进行监督，并提出整改要求。乙方应积极配合甲方进行整改，确保施工过程符合安全文明施工要求。

七、违约责任及赔偿损失

1.乙方若因自身原因不能按时完成工程，每逾期一天，应向甲方支付违约金_________元整（大写：_________元整）。同时，乙方应赔偿甲方因逾期所造成的全部损失。

2.甲方若因自身原因不能按时支付款项，每逾期一天，应向乙方支付违约金_________元整（大写：_________元整）。同时，甲方应赔偿乙方因逾期所造成的全部损失。

3.乙方在施工过程中，若因违反安全文明施工要求造成事故或人员伤亡的，应由乙方承担全部责任并赔偿甲方因此所造成的全部损失。

4.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成或合同无法继续履行的，双方应及时沟通协商解决方案，互不承担违约责任及赔偿责任。但如因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担违约责任及赔偿责任。

八、争议解决方式及管辖法院

1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议及纠纷。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。如双方协商一致的，可签订补充协议变更原协议相关条款。

2.如通过仲裁解决的，双方应约定仲裁机构并签订仲裁协议。如通过诉讼解决的，双方应向有管辖权的人民法院提起诉讼并依法承担举证责任。同时，双方应尊重生效法律文书所确定的权利义务关系并履行相应义务。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他条款。如因争议导致合同无法继续履行的经双方协商后可解除合同并依法承担违约责任及赔偿责任。但如一方违约导致合同无法继续履行的违约方应承担违约责任及赔偿责任并赔偿对方因此所造成的全部损失。

篇2

发包方：_________（以下简称甲方）

承包方：_________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将公墓建设项目承包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________公墓建设工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程造价：_________。

二、施工期限

1.乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程按时完成。

2.如因不可抗力因素导致施工延误，乙方应及时向甲方说明情况，并采取相应的补救措施。

三、工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应组织相关人员进行验收。如验收过程中发现问题，乙方应及时进行整改。

3.工程质量保证期为一年，自验收合格之日起计算。在质