2024年度城市道路排水及修复施工协议.docx

2024年度城市道路排水及修复施工协议

本合同目录一览

1.协议概述

1.1协议双方

1.2施工地点与工程范围

1.3工程时间表

1.4工程质量标准

2.施工方的责任与义务

2.1施工方的施工责任

2.2施工方的安全责任

2.3施工方的环境保护责任

2.4施工方的材料与设备责任

3.业主方的责任与义务

3.1业主方的配合责任

3.2业主方的工程变更责任

3.3业主方的付款责任

3.4业主方的监督责任

4.工程质量与验收

4.1工程质量要求

4.2工程验收程序

4.3工程保修责任

5.合同价格与支付

5.1合同价格

5.2预付款

5.3工程进度款

5.4最终付款

6.工期延误

6.1工期延误的责任

6.2工期延误的赔偿

7.违约责任

7.1施工方的违约责任

7.2业主方的违约责任

8.争议解决

8.1争议解决的方式

8.2争议解决的时效

9.合同的变更与解除

9.1合同变更的条件

9.2合同解除的条件

10.合同的终止

10.1合同终止的条件

10.2合同终止后的处理

11.必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址信息的定义

11.2必威体育官网网址信息的保护期限

11.3必威体育官网网址信息的泄露后果

12.法律适用与争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决

13.其他条款

13.1合同的转让

13.2合同的附件

13.3合同的生效与终止日期

14.附件

14.1施工图纸

14.2工程量清单

14.3材料与设备的技术规格书

第一部分：合同如下

第一条：协议概述

1.1协议双方

1.2施工地点与工程范围

施工地点：（具体施工地点），工程范围：城市道路排水及修复施工，包括但不限于排水系统的拆除、重建、修复及相关的辅助工程。

1.3工程时间表

工程计划开始日期：（开始日期），计划竣工日期：（结束日期）。

1.4工程质量标准

工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的质量标准。

第二条：施工方的责任与义务

2.1施工方的施工责任

施工方应按照约定的工程范围、工程量、工程质量标准、工程进度要求等完成施工任务。

2.2施工方的安全责任

施工方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故的发生，确保人员安全。

2.3施工方的环境保护责任

施工方应按照相关法律法规和标准，做好施工现场的环境保护工作，防止污染环境。

2.4施工方的材料与设备责任

施工方应按照约定的材料和设备标准，提供合格的材料和设备，并对其质量负责。

第三条：业主方的责任与义务

3.1业主方的配合责任

业主方应提供施工所需的相关资料、场地、设备等，并确保施工过程中的顺利进行。

3.2业主方的工程变更责任

如业主方提出工程变更，应提前书面通知施工方，并按照变更后的工程量、工程范围、工程质量标准等重新确定合同价款。

3.3业主方的付款责任

按照双方约定的付款方式和付款时间，按时支付合同价款。

3.4业主方的监督责任

业主方应派员对施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度等符合约定要求。

第四条：工程质量与验收

4.1工程质量要求

工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的质量标准。

4.2工程验收程序

工程验收分为初验和终验，初验合格后进入终验，终验合格后工程交付使用。

4.3工程保修责任

施工方应承担工程保修责任，保修期自工程交付使用之日起计算。

第五条：合同价格与支付

5.1合同价格

合同价格为本协议约定的工程量清单和材料设备清单的总和，金额为（合同金额）。

5.2预付款

双方约定预付款比例为合同金额的（百分比），预付款金额为（预付款金额）。

5.3工程进度款

工程进度款支付按照双方约定的工程进度和完成工程量进行。

5.4最终付款

工程验收合格后，业主方按照合同约定支付剩余的合同价款。

第六条：工期延误

6.1工期延误的责任

因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任。

6.2工期延误的赔偿

工期延误赔偿金额为每日合同金额的（百分比），按实际延误天数计算。

第七条：违约责任

7.1施工方的违约责任

施工方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿业主方的损失。

7.2业主方的违约责任

业主方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿施工方的损失。

第八条：争议解决

8.1争议解决的方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决的时效

双方应在争议发生之日起三十日内将争议提交给对方，对方应在接到争议通知之日起十五日内回复，如十五日内未回复，视为默认。

第九条：合同的变更与解除

9.1合同变更的条件

合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，