装修合同木工范本7篇.docx

装修合同木工范本7篇

篇1

合同编号：_________

甲方（业主）：_________

乙方（装修公司）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方房屋装修工程中的木工部分达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程内容：木工装修工程，包括吊顶、地板、门窗、家具等制作与安装。

3.工程期限：自合同签订之日起，至工程验收合格之日止。

二、工程造价及支付方式

1.工程总造价：_________元（大写：_________元整）。该造价已包含材料费、人工费、管理费等相关费用。

2.支付方式：甲方应按以下节点向乙方支付款项：

（1）合同签订后，甲方应支付工程总造价的30%作为预付款；

（2）工程过半时，甲方应支付工程总造价的50%；

（3）工程验收合格后，甲方应支付工程总造价的20%。

三、工程验收及保修

1.工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后的7个工作日内组织验收。验收合格后，双方应签署验收报告。

2.保修期限：工程验收合格后，乙方应提供至少一年的保修期。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。

四、违约责任

1.甲方如未按照合同约定时间支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

2.乙方如未按照合同约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

3.甲方如因个人原因擅自更改施工内容或要求，应承担由此产生的额外费用。

4.乙方如因个人原因擅自更改施工内容或要求，应承担由此产生的额外费用。

5.甲方如因个人原因导致工程无法按时完成或产生额外费用，应由甲方承担。

6.乙方如因个人原因导致工程无法按时完成或产生额外费用，应由乙方承担。

7.甲方应保证提供施工场地的清洁和整洁，如因甲方原因导致施工场地脏乱差，应由甲方承担相应的清理费用。

8.乙方应保证施工场地的清洁和整洁，如因乙方原因导致施工场地脏乱差，应由乙方承担相应的清理费用。

9.甲方应保证提供给乙方的材料符合合同约定要求，如因甲方提供的材料质量问题导致工程质量问题或工期延误，应由甲方承担相应的责任和损失。

10.乙方应保证使用的材料符合合同约定要求，如因乙方使用的材料质量问题导致工程质量问题或工期延误，应由乙方承担相应的责任和损失。

11.甲方和乙方应共同保证施工过程中的人身安全，如因一方原因导致另一方人员受伤或财产损失，应由责任方承担相应的赔偿责任。

12.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行或产生额外费用，双方应友好协商解决。如协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体责任由法院根据案情判决。

五、其他约定事项

1.甲方和乙方应本着诚信原则共同履行合同义务。如有任何争议或问题，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体责任由法院根据案情判决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后如有未尽事宜或需要修改补充的，双方应另行签订补充协议加以约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

合同编号：XXXXXX

一、合同当事人

发包方（简称甲方）：XXXX，身份证号码：XXXXXX，联系电话：XXXXXX，住址：XXXXXX。

承包方（简称乙方）：XXXX，身份证号码：XXXXXX，联系电话：XXXXXX，住址：XXXXXX。

二、工程概况

1.工程名称：装修工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：室内装修，包括地板、门窗、墙面、天花板等部位的装修处理。

4.工程造价：大写：XXXXXX元，小写：XXXXXX元。

三、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。

2.甲方在签订合同后，应按时支付款项，并通知乙方进场施工。乙方应在收到通知后尽快进场施工，确保施工期限按时完成。

3.如因甲方原因造成施工延误的，则施工期限相应顺延。

四、付款方式

1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：签订合同后支付合同总金额的XX%作为预付款，施工完成后支付剩余的XX%作为尾款。具体支付时间和金额详见合同附表。

2.乙方应在收到款项后及时向甲方开具发票。如因乙方原因未能及时开具发票的，甲方有权拒绝支付款项。