私人建房施工合同通用7篇.docxVIP

私人建房施工合同通用7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方私人建房工程一事，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程规模：_________

3.工程结构：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料方式承包甲方私人建房工程，具体包括以下几个方面：

1.房屋主体结构施工；

2.房屋装修施工；

3.房屋水电安装施工；

4.房屋外墙施工；

5.房屋室内门窗安装施工。

三、合同工期

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.合同工期：_________天。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家相关施工规范及标准进行施工，确保工程质量达到优良标准；

2.甲方有权对乙方施工过程进行监督，提出改进意见；

3.乙方应配合甲方进行工程验收，确保工程质量符合合同约定及甲方要求。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元；

2.支付方式：银行转账。

3.乙方应开具合法发票，并提供银行账户信息，以便甲方支付款项。

六、双方权利义务

1.甲方应按时支付工程进度款，确保工程顺利进行；

2.乙方应按时进场施工，确保工程按时完成；

3.甲方应提供施工所需的水电及施工场地，确保乙方正常施工；

4.乙方应妥善保护甲方提供的设备及材料，如有损坏或丢失，应承担赔偿责任；

5.甲方应尊重乙方的施工劳动成果，不得擅自更改或破坏；

6.乙方应接受甲方的合理建议和指导，共同完善工程施工。

七、违约责任及赔偿标准

1.若甲方未按时支付工程进度款，导致乙方无法按时进场施工或被迫停工，甲方应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的全部损失；

2.若乙方未按时进场施工或未按时完成施工任务，导致甲方无法正常使用房屋，乙方应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失；

3.若因乙方施工质量问题导致甲方房屋出现结构安全隐患或无法正常使用，乙方应承担赔偿责任并修复至合格标准。

八、争议解决方式及管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院。

篇2

甲方：_________，身份证号码：_________，住址：_________，联系电话：_________。

乙方：_________，身份证号码：_________，住址：_________，联系电话：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方建房施工一事，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________。

2.工程内容：_________。

3.工程造价：_________。

二、施工要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方在施工过程中，应遵守相关法律法规和安全规范，确保施工人员的安全。

3.乙方应严格按照施工计划进行，确保施工进度符合甲方要求。

三、材料供应

1.甲方负责提供建房所需的全部材料，并确保材料质量符合相关标准。

2.乙方应在使用材料前进行验收，确保材料符合施工要求。

3.乙方在施工过程中应妥善保管材料，避免材料损坏或丢失。

四、付款方式

1.甲方应按照施工进度向乙方支付工程款。具体支付时间为：工程开工前支付工程总价的XX%；工程中期支付工程总价的XX%；工程竣工后支付工程总价的XX%。

2.乙方在收到工程款后，应向甲方出具合法有效的发票。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付工程款，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方如未按