2024建设工程施工合同的类型及选择介绍.docxVIP

2024建设工程施工合同的类型及选择介绍.docx

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

?合同编号:__________

地址:

联系方式:

地址:

联系方式:

鉴于委托方委托承包方进行建设工程施工,双方经充分协商,达成一致,签订本施工合同,具体协议如下:

一、工程概述

1.1工程名称:__________

1.2工程地点:__________

1.3工程内容:__________

1.4工程规模:__________

1.5工程预算:__________

二、合同工期

2.1开工日期:__________

2.2竣工日期:__________

2.3工期延误:__________

三、质量标准

3.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。

3.2工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期限按照国家和地方规定执行。

四、合同价格及支付

4.1合同总价:__________

4.2支付方式:__________

4.3支付进度:__________

4.4价格调整:__________

五、承包方责任

5.1承包方应按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。

5.2承包方应承担工程质量、安全、环保等责任,确保工程顺利进行。

5.3承包方应遵守国家法律法规,负责办理工程所需的各种手续和证件。

六、委托方责任

6.1委托方应按照约定时间提供施工场地、施工条件、施工图纸等。

6.2委托方应协助承包方办理工程所需的各种手续和证件。

6.3委托方应按时支付合同价款,不得无故拖欠。

七、违约责任

7.1双方应严格履行本合同各项条款,如有违约,应承担相应的违约责任。

7.2工期延误应按照约定的违约金比例进行赔偿。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

8.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式两份,双方各执一份。

9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方(委托方):__________

乙方(承包方):__________

签订日期:__________

注意事项:

1.合同双方应仔细阅读并理解合同条款,确保双方对合同内容达成一致。

2.合同双方应确保提供的施工图纸、工程量清单等资料准确无误,以免影响工程进度和质量。

3.合同双方应严格按照约定的工期完成工程,如有工期延误,应提前与对方沟通并协商解决。

4.合同双方应遵守国家法律法规,严格执行工程质量、安全、环保等方面的要求。

5.合同双方应按照约定的时间和方式支付合同价款,避免出现拖欠情况。

6.合同双方在履行合同过程中如发生争议,应尝试通过友好协商解决。

解决办法:

1.对于合同条款的理解问题,可通过双方协商或请教专业法律人士进行解释。

2.对于施工图纸和工程量清单的准确性问题,可要求合同相对方提供相关资料,并进行核实。

3.对于工期延误问题,可通过协商调整工期计划,或按照合同约定支付违约金。

4.对于法律法规遵守问题,双方均应学习相关法律法规,并互相监督执行。

5.对于支付合同价款问题,可设立专门的付款账户,按照约定的时间和比例进行支付。

6.对于争议解决问题,可通过协商解决,如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释:

1.委托方:指委托他人为自己办理事务的一方,在本合同中为甲方。

2.承包方:指接受委托方委托,按照约定完成施工的一方,在本合同中为乙方。

3.工期:指合同约定的工程开始施工到工程竣工验收合格的时间段。

4.合同价款:指双方约定的完成工程所需支付的总金额。

5.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的违约补偿。

6.工程质量:指工程符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求的程度。

7.工程保修期:指工程竣工验收合格之日起,承包方对工程质量承担保修责任的期限。

8.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决的过程。

应用场合:

1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、基础设施建设、装修工程等。

2.适用于委托方与承包方之间的施工合作,明确双方的权利和义务。

3.适用于规范工程进度、质量、安全等方面的要求,确保工程顺利进行。

4.适用于双方在工程过程中发生的争议解决,保障双方合法权益。

补充条款:

1.工程变更:如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的,双方可协商调整合同价款。

2.不可抗力:因不可抗力因素(如自然灾害、社会事件等)导致工程无法正常进行的,双方可协商调整工期。

3.必威体育官网网址条款:双方应对合同内容及工程相关资料必威体育官网网址,未经对方同意不得泄露给第三方。

4.知识产权:工程中所涉及的设计、技术等知识产权归委托方所有,承包方仅

文档评论(0)

艺心论文信息咨询 + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体成都艺心风尚电子商务有限公司
IP属地四川
统一社会信用代码/组织机构代码
91510100MA6CA54M2R

1亿VIP精品文档

相关文档