建设工程招标合同范文6篇.docx

建设工程招标合同范文6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（招标人）：[甲方名称]

乙方（投标人）：[乙方名称]

鉴于甲方需要建设一项工程，现决定通过招标方式选择施工单位。乙方具有相关施工经验和资质，愿意参与此次招标活动。经双方协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程内容：[工程内容]

二、招标范围及要求

1.招标范围：本次招标范围包括[具体招标范围]。

2.招标要求：乙方需按照甲方提供的招标文件及相关法律法规的要求进行投标。

三、投标文件及要求

1.投标文件：乙方需提交的投标文件包括[具体投标文件]。

2.投标文件要求：乙方提交的投标文件需符合甲方招标文件的要求，内容真实、准确、完整。

四、投标保证金及要求

1.投标保证金金额：[具体保证金金额]。

2.投标保证金缴纳方式：[具体缴纳方式]。

3.投标保证金退还方式：[具体退还方式]。

五、开标及评标时间地点

1.开标时间：[具体开标时间]。

2.开标地点：[具体开标地点]。

3.评标时间：[具体评标时间]。

4.评标地点：[具体评标地点]。

六、合同条款及内容

1.合同条款：双方需遵守合同条款，确保合同的履行。合同条款包括[具体条款内容]。

2.合同内容：合同条款需明确双方的权利和义务，包括工程价款、支付方式、工期、违约责任等相关内容。

七、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。

2.赔偿标准：违约方需按照合同约定及法律法规的规定进行赔偿。如因违约造成对方损失的，还需承担相应的赔偿责任。

八、其他约定事项

1.必威体育官网网址条款：双方需对合同内容及交易过程中涉及的商业秘密、技术秘密等必威体育官网网址信息进行必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

2.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。

3.合同生效条件及时间：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方需认真履行合同约定，确保工程的顺利进行。

4.其他约定事项：[其他约定事项]。

甲方（签字/盖章）：[甲方名称]

日期：[签订日期]

乙方（签字/盖章）：[乙方名称]

日期：[签订日期]

篇2

甲方（招标人）：__________

乙方（投标人）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程招标事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：__________

工程地点：__________

工程规模：__________

工程内容：__________（包括具体施工内容、技术要求等）

二、招标范围

本次招标的工程范围包括：__________（具体描述招标范围，如土建、安装、装饰等）。

三、招标要求

1.投标人资格要求：乙方必须具备相应的施工资质和安全生产许可证，近三年内具有类似工程经验。

2.投标文件要求：投标文件应包括企业资质、业绩证明、技术方案、预算报价等内容。投标文件需密封递交，并按照规定的格式和要求编制。

3.投标保证金要求：乙方需缴纳投标保证金，具体金额和缴纳方式详见招标文件。

4.投标有效期：自投标文件递交之日起，投标有效期为XX天。

5.招标文件的澄清与修改：甲方有权对招标文件进行必要的澄清和修改，具体以书面形式通知乙方。

四、投标流程

1.招标公告发布：甲方在指定媒体发布招标公告，明确招标工程的相关信息。

2.资格预审：乙方提交资格预审材料，甲方进行资格预审。

3.招标文件获取：通过资格预审的乙方从甲方获取招标文件。

4.投标文件递交：乙方按照要求递交投标文件。

5.开标与评标：甲方组织开标与评标，确定中标候选人。

6.中标通知与合同签订：甲方向中标人发出中标通知，双方签订建设工程合同。

五、合同主要条款

1.工程价款及支付方式：明确工程价款、支付方式、支付时间等条款。

2.工程工期及延误责任：明确工程开工、竣工时间，以及延误工期的违约责任。

3.工程质量和验收标准：明确工程质量标准、验