光伏工程施工合同7篇.docx

光伏工程施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方光伏工程的建设施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、工期及进度

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.乙方需按照甲方要求的施工进度进行，如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方需按照国家标准和行业规范进行工程施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时改进并达到要求。

3.工程竣工后，乙方需向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收。验收通过后，双方应签署验收报告。

四、合同价款及支付方式

1.工程总造价：_________元（大写：_________元整）。该价款为包干价，包含材料费、人工费、管理费、利润等全部费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付工程总造价的30%作为预付款，即_________元（大写：_________元整）。剩余款项在工程竣工验收通过后一次性支付。

3.乙方应确保提供的服务符合合同要求，并接受甲方的监督。如因乙方原因造成工程质量问题或违约，乙方应承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.如因甲方原因造成工期延误或合同无法履行，甲方应承担相应的违约责任。

2.如因乙方原因造成工期延误或合同无法履行，乙方应承担相应的违约责任。具体包括：工期延误需按日计算向甲方支付违约金；合同无法履行需返还甲方已支付款项并赔偿甲方因此造成的损失。

3.乙方在履行合同过程中，如存在欺诈、虚假宣传等不诚信行为，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

六、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。

七、合同生效条件及时间

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。如有任何疑问或需要解释时，双方应友好协商解决。

甲方（发包方）：_________（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（承包方）：_________（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方光伏工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：光伏工程施工

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：光伏发电设备安装、调试及运营维护等

4.工程规模：装机容量为[装机容量]千瓦

二、工期及进度

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.乙方应按甲方要求的施工进度表进行施工，确保工期按时完成。

三、质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关标准、规范及甲方要求进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对工程质量进行监督检验，并提出改进意见。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。验收合格后，双方应签署验收报告。

四、价款与支付

1.工程总价款为人民币[工程总价款]元整（大写：[工程总价款汉字大写]）。该价款已包括设备采购、安装、调试及运营维护等费用。

2.甲方应在签订合同后XX个工作日内向乙方支付工程总价款的XX%作为预付款。