有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共5页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
劳务合同工资水平标准
建设工程总包合同
协议
为明确发包方与承包方在建设工程总包项目中的权利和义务，依据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，双方经友好协商达成如下协议：
1.合同双方信息
1.1发包方
姓名：____________________________
法定代表人：____________________________
联系地址：____________________________
联系方式：____________________________
1.2承包方
姓名：____________________________
法定代表人：____________________________
联系地址：____________________________
联系方式：____________________________
2.工程项目概况
2.1项目名称
名称：____________________________
2.2项目地点
地址：____________________________
2.3工程内容
内容：____________________________
2.4工程规模
规模：____________________________
3.合同标的
3.1施工范围
包括：____________________________
3.2工作内容
内容：____________________________
3.3质量标准
标准：____________________________
4.合同价款及支付方式
4.1合同总价
总价：人民币__________________________
4.2支付方式及时间
支付方式：银行转账
支付时间：按工程进度分期支付，具体时间为__________
4.3结算和调整
结算方式：工程完工后，由双方进行结算。
调整条款：如工程量变动，合同价款进行相应调整。
5.工期安排
5.1工程开工日期
日期：______年______月______日
5.2工程竣工日期
日期：______年______月______日
5.3工期延误处理
如遇不可抗力等情况导致工期延误，承包方应及时通知发包方，并提供相关证明材料。
6.施工管理
6.1施工组织
承包方负责施工组织和管理，确保施工质量和进度。
6.2施工计划
承包方应根据合同要求制定详细的施工计划，并按照计划执行。
6.3安全管理
承包方应落实安全管理措施，确保施工现场的安全。
6.4环保措施
承包方应采取必要的环保措施，减少施工对环境的影响。
7.质量验收
7.1验收标准
验收标准应符合国家及地方建筑工程质量标准和合同约定。
7.2验收程序
完工后，承包方应提交验收申请，发包方组织验收，双方确认验收结果。
7.3质量保修
承包方应提供质量保修服务，保修期为______年，保修内容包括工程质量问题的修复。
8.违约责任
8.1违约行为定义
未按合同约定履行义务或提供不符合质量标准的工程均视为违约行为。
8.2违约责任及赔偿
违约方应承担因违约行为造成的所有损失，包括直接损失和间接损失。
8.3违约金计算
违约金按合同总价的______%计算，具体金额为人民币__________________________。
9.合同变更及解除
9.1变更程序
合同的变更须经双方协商一致，并以书面形式确认。
9.2解除条件及程序
解除条件：如一方严重违约，另一方有权解除合同。
解除程序：需提前______天书面通知对方，并进行相关结算。
10.争议解决
10.1争议处理方式
争议应通过友好协商解决，协商未果的可向合同约定的管辖法院提起诉讼。
10.2适用法律及管辖
本合同适用中华人民共和国法律，争议的管辖法院为合同签署地的人民法院。
11.其他条款
11.1必威体育官网网址条款
双方应对合同内容及履行过程中的相关信息必威体育官网网址，未经对方同意不得向第三方披露。
11.2合同生效及期限
本合同自双方签署之日起生效，合同的有效期至工程竣工验收合格并完成所有款项支付为止。
11.3通知方式
合同相关通知应以书面形式进行，并通过邮寄、传真或电子邮件送达对方指定地址。
协议签署
发包方：____________________________
代表人：____________________________
承包方：____________________________
代表人：____________________________
签署日期：______年______月______日
此合同书涵盖了建设工程总包合同的主要内容和审核要点，包括合同的基本信息、工期
文档评论（0）