合法的建筑工地施工合同样式6篇.docx

合法的建筑工地施工合同样式6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建筑工地施工事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：

（1）因不可抗力造成停工的；

（2）因甲方原因造成停工的；

（3）因设计变更造成停工的。

三、质量与验收

1.工程质量标准：执行《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准。

2.验收方法：按照《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准进行现场验收。

3.验收时间：工程竣工后，由甲方组织验收，验收时间为竣工验收之日起7个工作日内。

4.验收费用：由甲方承担。

四、合同价款与支付方式

1.合同价款：人民币_________元整（大写：_________元整）。具体金额以实际结算为准。

2.支付方式：银行转账。甲方在签订合同后7个工作日内向乙方支付合同价款的50%作为预付款，即人民币_________元整（大写：_________元整）。剩余50%的款项，即人民币_________元整（大写：_________元整），在竣工验收后7个工作日内支付。

五、施工合同双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合合同约定；

（2）甲方有权要求乙方在合理期限内完成施工任务；

（3）甲方有义务按照合同约定支付合同价款；

（4）甲方有义务协助乙方解决施工过程中的问题。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款；

（2）乙方有权要求甲方提供必要的工作条件；

（3）乙方有义务按照合同约定完成施工任务；

（4）乙方有义务保证施工质量符合合同约定。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方违约：如甲方未按照合同约定支付合同价款或未提供必要的工作条件，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。具体赔偿金额以实际损失为准。

2.乙方违约：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。具体赔偿金额以实际损失为准。

七、不可抗力及风险分配原则

1.不可抗力：因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。具体解决方案可根据实际情况灵活处理。

2.风险分配原则：施工过程中可能遇到的风险由双方共同承担。其中，甲方承担因自身原因导致的风险，乙方承担因自身原因导致的风险。对于因第三方原因导致的风险，双方应友好协商解决。具体解决方案可根据实际情况灵活处理。

八、争议解决方式及管辖法院选择

1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院依法作出的判决并履行相应的义务。

2.管辖法院选择：本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。如双方在执行合同过程中发生争议并提起诉讼，应以此法院为管辖法院。如有其他特殊约定，可另行协商确定管辖法院。但双方应确保管辖法院的选择符合相关法律法规的规定并保障双方的合法权益。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的建筑施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工范围及要求

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案，对约定的施工内容进行施工。

2.乙方应确保施工质量符合相关标准和要求，如因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.乙方应确保施工过程中的安全，如因乙方安全措施不当导致的安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

三、工期及进度

1.乙方应在合同签订后