隧道开挖承包合同7篇.docx

隧道开挖承包合同7篇

篇1

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：隧道开挖、支护、衬砌等施工任务。

4.工程质量：工程质量应达到国家或行业的质量评价标准，具体标准按照合同条款执行。

二、承包方式

1.本工程采用包工包料的方式，由承包人负责施工及材料供应。

2.承包人应自行承担施工过程中的所有风险，包括但不限于设备故障、人员伤害等。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币[合同价款]元整。该价款包括施工所需的全部费用，但不包括发包人提供的材料费用。

2.支付方式：承包人应完成全部施工任务并经发包人验收合格后，发包人一次性支付全部合同价款。

四、施工期限及进度要求

1.施工期限：本工程自合同签订之日起计，需在[施工期限]日内完成。承包人应合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。

2.进度要求：承包人应每周向发包人报告施工进度，确保施工进度与计划一致。如因承包人原因造成施工进度延误，承包人应承担相应责任。

五、质量保证及验收

1.承包人应建立健全的质量保证体系，确保施工质量符合合同条款及国家或行业的质量评价标准。

2.工程完工后，承包人应向发包人提交验收申请。发包人将在收到申请后的[验收期限]日内组织验收。如工程存在质量问题，发包人有权要求承包人返工或整改。

3.验收通过后，双方应签订验收报告，确认工程的交付状态。

六、安全施工及文明施工要求

1.承包人应严格遵守安全施工规定，确保施工过程中人员和设备的安全。如因承包人原因造成安全事故，承包人应承担全部责任。

2.承包人应按规定进行文明施工，确保施工现场整洁有序。如因承包人原因造成施工现场混乱，发包人有权要求承包人进行整改。

七、违约责任及赔偿

1.如因发包人原因造成工程停工或延期，发包人应承担相应责任并赔偿承包人的实际损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

2.如因承包人原因造成工程质量问题或施工延误，承包人应承担相应责任并赔偿发包人的实际损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

3.在履行合同过程中，如一方违约，违约方应承担因违约给守约方造成的一切损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

八、争议解决及法律适用

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

2.本合同的签订、执行和解释均适用中华人民共和国法律。任何因本合同产生的争议，双方应依据中华人民共和国法律进行解决。

九、合同的生效、变更及解除

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一经生效，双方应认真履行，不得随意变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。

2.变更或解除合同的书面协议自双方签字盖章之日起生效。变更或解除合同的协议未生效前，原合同仍应继续履行。

3.变更或解除合同的书面协议生效后，原合同即行终止。合同终止后，双方应按规定办理结算和清算手续。

4.变更或解除合同的书面协议中未涉及的事项，按照原合同的约定执行。变更或解除合同的书面协议中涉及的事项，按照新协议的约定执行。新协议与原协议不一致的，以新协议为准。新协议中未涉及的事项，按照法律法规的规定执行。法律法规中没有规定的，按照公平原则执行。公平原则无法确定的，由双方协商确定。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

篇2

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：隧道开挖、支护、衬砌等施工内容

4.工程造价：[工程造价]

二、承包方式及范围

1.承包方式：本合同采用包工包料的方式，由承包人负责购买施工所需的全部材料，并负责组织施工人员进行施工。

2.承包范围：本合同承包范围为隧道开挖、支护、衬砌等施工内容