2024年度建筑工程施工合同：某建筑公司与某开发商签订.docx

2024年度建筑工程施工合同：某建筑公司与某开发商签订

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同签订日期

1.3工程名称及地点

1.4工程内容概述

第二条合同价格及支付方式

2.1合同总价

2.2支付条款

2.3价格调整机制

2.4预付款、进度付款、尾款支付时间表

第三条工程进度及交付

3.1工程开工日期

3.2工程竣工日期

3.3关键节点进度要求

3.4工程交付标准及程序

第四条工程质量及标准

4.1工程质量要求

4.2质量检验标准

4.3质量保证措施

4.4质量争议的处理

第五条施工安全及环境保护

5.1安全生产要求

5.2安全防护措施

5.3安全事故的处理

5.4环境保护措施

第六条变更及增减工程

6.1变更范围及程序

6.2增减工程的价格调整

6.3变更对工期的影响

第七条违约责任及赔偿

7.1违约情形

7.2违约责任

7.3赔偿金额的计算及支付

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁地点及机构

8.3诉讼地点及法院

第九条合同的生效、终止及解除

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除程序

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址信息范围

10.2必威体育官网网址义务及期限

10.3违约泄露的后果

第十一条法律适用及管辖

11.1合同适用的法律

11.2合同争议的管辖法院

第十二条合同附件

12.1附件清单

12.2附件的有效性

第十三条其他条款

13.1合同的修改和补充

13.2合同的传递和保管

13.3合同解除或终止后的权利义务处理

第十四条签约代表及签字盖章

14.1合同双方的签约代表

14.2签字盖章的效力

14.3合同副本数量及分发

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同签订日期

1.3工程名称及地点

1.4工程内容概述

第二条合同价格及支付方式

2.1合同总价

2.2支付条款

2.2.1甲方应按照合同约定的付款时间节点，向乙方支付合同总价。

2.2.2甲方支付合同总价的方式为转账支付，具体支付账户信息如下：

账户名称：某开发商

账号：

开户银行：某银行某分行

2.3价格调整机制

2.3.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。

2.3.2价格调整的具体办法由双方另行签订补充协议予以明确。

2.4预付款、进度付款、尾款支付时间表

2.4.1预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款。

2.4.2进度付款：按照工程进度的完成情况，甲方按合同约定的比例支付进度款。

2.4.3尾款支付：工程验收合格后，甲方支付合同总价的10%作为尾款。

第三条工程进度及交付

3.1工程开工日期

3.2工程竣工日期

3.3关键节点进度要求

3.3.1甲方应按照合同约定的关键节点进度要求完成工程。

3.3.2甲方应在每个关键节点前五个工作日内向乙方报告工程进度情况。

3.4工程交付标准及程序

3.4.1工程验收合格后，乙方应按照合同约定的程序向甲方交付工程。

3.4.2工程交付时，甲方应组织相关人员对工程进行验收，确认工程符合合同约定的质量、安全、环保等标准。

第四条工程质量及标准

4.1工程质量要求

4.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。

4.1.2工程质量应达到优良等级。

4.2质量检验标准

4.2.1工程质量检验应按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求进行。

4.2.2乙方应提供完整的质量检验报告。

4.3质量保证措施

4.3.1乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

4.3.2乙方应定期对工程质量进行自检、互检和第三方检

第八条争议解决

8.1争议解决方式

如合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2仲裁地点及机构

双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁，该仲裁委员会的决定为终局决定，对双方均有约束力。

8.3诉讼地点及法院

如双方选择诉讼解决争议，则应向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同的生效、终止及解除

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

9.2.1在合同履行过程中，如一方违约，对方有权终止合同。

9.2.2合同终止后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。

9.3合同解除程序

9.3.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。

9.3.2合同解除后，双方应按照合同约定处理解除后的相关事宜。

第十条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址信息范围

双方在合同履行过