包工包料养殖场合同范本6篇.docx

包工包料养殖场合同范本6篇

篇1

养殖场建设工程施工合同

发包方（甲方）：[甲方姓名]

承包方（乙方）：[乙方姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：养殖场建设工程。

2.工程地点：[工程地点]。

3.工程内容：养殖场的施工建设。

4.工程造价：暂定[工程造价]元。

二、施工方式

1.本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购施工所需的所有材料和设备，并承担施工过程中的一切费用。

2.乙方应根据甲方提供的养殖场的施工图纸进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

3.甲方应提供施工所需的水电等基本条件，并承担相关费用。

三、工期要求

1.本工程计划开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]。

2.乙方应在保证工程质量的前提下，合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。

3.如因甲方原因或不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决。

四、质量要求

1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

2.甲方有权对施工现场进行抽查，如发现工程质量不符合要求，有权要求乙方进行整改或返工。

3.工程竣工后，甲方应组织相关人员进行验收，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

五、付款方式

1.甲方应在合同签订后[付款时间]内，向乙方支付暂定工程造价的[付款比例]作为预付款。

2.乙方应按月向甲方提交工程进度报告，甲方应根据工程进度报告向乙方支付工程进度款。

3.工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付剩余工程款。

4.具体付款时间和金额以甲方付款凭证为准。

六、违约责任

1.若因乙方原因造成工程无法按时完成或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

2.若因甲方原因造成工程无法按时完成或甲方未按时支付工程进度款，甲方应承担相应的违约责任。

3.违约责任的具体内容和承担方式以合同约定为准。

七、争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未涉争议的部分。

2.争议解决期间，双方应保证工程施工的顺利进行，尽量减少损失。具体损失承担以法院判决为准。

3.争议解决后，双方应继续履行本合同中未涉争议的部分。如需继续协商的，可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、其他约定事项：无。

九、合同生效与终止：本合同自双方签字或盖章之日起生效。工程竣工验收合格并结清工程款后终止。

篇2

养殖场建设工程施工合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就养殖场建设工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：养殖场建设工程。

2.工程地点：位于xxxxx。

3.工程内容：包括猪舍、饲料房、兽医室等养殖相关设施的建设。

4.工程造价：预计总投资为xx万元。

二、承包方式

1.甲方采用包工包料的方式，将养殖场建设工程发包给乙方。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成全部工程的施工。

3.甲方负责提供施工所需的水电等基础设施，并承担相关费用。

三、工期要求

1.工程开工日期为xx年xx月xx日，竣工日期为xx年xx月xx日。

2.乙方需确保在合同约定的工期内完成全部工程的施工。

3.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、质量保证

1.乙方需确保施工所用的材料符合国家标准，并具有相关的质量证明文件。

2.乙方在施工过程中，需严格遵守相关的施工规范和技术要求，确保工程质量符合要求。

3.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方需积极配合改进，确保工程质量达到要求。

五、付款与结算

1.甲方需按照合同约定向乙方支付工程款。具体支付时间和金额如下：合同签订后支付预付款xx万元；基础工程完成后支付中期款xx万元；工程竣工并验收合格后支付尾款xx万元。

2.乙方在申请付款时，需提供相应的发票和收据等证明文件。甲方在收到证明文件后，需在5个工作日内完成付款。

3.工程竣工验收后，双方