办公楼建设工程勘察设计合同6篇.docx

办公楼建设工程勘察设计合同6篇

篇1

合同编号：_________

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担办公楼建设工程的勘察设计任务，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、勘察设计范围和要求

1.乙方负责完成以下勘察设计任务：

（1）办公楼建筑、结构、电气、给排水、空调、消防、安防等专业的设计工作；

（2）编制详细的设计方案、施工图纸及相关的技术资料；

（3）提供施工过程中的技术支持和指导；

（4）参与工程的竣工验收。

2.乙方需按照甲方的要求和设计任务书的内容，完成设计任务。设计任务书作为本合同的附件，具有同等法律效力。

三、合同工期

1.乙方应在签订合同后，按照合同工期安排表完成设计任务。如遇特殊情况，双方可协商调整合同工期。

2.合同工期安排表：

（1）合同签订后，乙方应尽快提交详细的设计方案；

（2）设计方案经甲方确认后，乙方应在规定时间内完成施工图纸的设计；

（3）施工图纸经甲方确认后，乙方应继续完成其他专业设计任务；

（4）工程竣工验收前，乙方应提供必要的技术支持。

四、质量保证

1.乙方应保证所完成的勘察设计任务符合相关法律法规和标准的要求，确保工程质量。

2.乙方应建立健全的质量保证体系，加强设计过程中的质量控制，确保设计成果符合要求。

3.如因乙方设计原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。

五、费用及支付方式

1.甲方应向乙方支付勘察设计费用，具体金额根据工程的复杂程度和工作量确定。费用计算方式可按照固定总价或按项目计费的方式执行。具体细节在合同附件中明确。

2.甲方应按以下方式支付勘察设计费用：

（1）合同签订后，甲方应支付一定比例的费用作为预付款；

（2）设计任务完成后，甲方应支付剩余的费用。具体支付时间和金额按照合同附件中的约定执行。

3.乙方在收到款项后，应向甲方提供正规的发票和收据。如因乙方原因未能及时提供发票和收据，甲方有权推迟支付剩余款项。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

2.如因乙方设计原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。具体赔偿标准在合同附件中明确。

3.甲方在支付款项时，如因自身原因未能按时支付，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。具体赔偿标准在合同附件中明确。

七、争议解决及管辖法院

1.甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院在合同附件中明确。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。如因争议导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院在合同附件中明确。

篇2

合同编号：_________

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担办公楼建设工程的勘察设计任务，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、勘察设计范围

1.乙方负责承担甲方办公楼的建筑设计任务，包括办公楼的建筑设计、结构设计和相关配套设施的设计。

2.乙方应根据甲方的需求和设计要求，提供详细的设计方案和技术支持。

3.乙方需确保设计方案的合规性和可行性，并按照规定提交设计成果。

三、勘察设计要求

1.乙方应遵循相关的设计规范和标准，确保设计方案的合理性和安全性。

2.乙方应充分考虑甲方的需求和意见，对设计方案进行多次修改和完善。

3.乙方应保证设计方案的原创性和独特性，避免侵犯他人的知识产权。

四、勘察设计期限