2024年度工厂排水管路建设分包合同.docx

2024年度工厂排水管路建设分包合同

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2分包方

1.3合同项目

第二条合同范围及工程量

2.1工程范围

2.2工程量清单

2.3工程变更

第三条工程质量与标准

3.1工程质量

3.2工程标准

3.3质量检验

第四条工程进度与工期

4.1工程进度计划

4.2工期延误

4.3提前完成奖励

第五条合同价格与支付

5.1合同价格

5.2支付方式

5.3进度付款

5.4最终付款

第六条技术与设计

6.1技术要求

6.2设计变更

6.3技术支持与培训

第七条安全生产与环保

7.1安全生产

7.2环保要求

7.3安全事故处理

第八条违约责任

8.1发包方违约

8.2分包方违约

8.3违约赔偿

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁

9.3诉讼

第十条合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更

10.3合同终止

第十一条必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

11.3违约必威体育官网网址

第十二条法律适用与争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决

第十三条其他条款

13.1不可抗力

13.2forcemajeure

13.3附加条款

第十四条合同的签署与备案

14.1合同签署

14.2备案手续

14.3合同副本

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2分包方

1.3合同项目

第二条合同范围及工程量

2.1工程范围

乙方负责本项目的施工，包括但不限于排水管路的规划设计、材料采购、施工安装、调试检验及保修等。

2.2工程量清单

详见附件一：工程量清单。

2.3工程变更

如遇设计变更或工程量增减，双方应协商确定变更后的工程量及价款。

第三条工程质量与标准

3.1工程质量

乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保本项目质量符合设计要求。

3.2工程标准

本项目所采用的材料、设备及施工工艺等，均应符合国家及行业相关标准。

3.3质量检验

甲方有权对施工过程及工程质量进行监督、检验，如发现问题，乙方应及时整改。

第四条工程进度与工期

4.1工程进度计划

乙方应按照附件二：工程进度计划进行施工，确保项目按期完成。

4.2工期延误

如乙方原因导致工期延误，应按照附件三：工期延误赔偿协议进行赔偿。

4.3提前完成奖励

如乙方提前完成本项目，甲方将按照附件四：提前完成奖励协议进行奖励。

第五条合同价格与支付

5.1合同价格

5.2支付方式

甲方支付给乙方的款项，均通过银行转账方式进行。

5.3进度付款

详见附件五：进度付款协议。

5.4最终付款

本项目的最终付款，待工程验收合格后，甲方按照合同约定支付给乙方。

第六条技术与设计

6.1技术要求

乙方应按照甲方提供的技术要求进行施工，如涉及设计变更，应提前征得甲方同意。

6.2设计变更

如遇设计变更，乙方应立即通知甲方，并按照甲方的要求进行施工。

6.3技术支持与培训

乙方应对甲方人员进行技术支持和培训，确保甲方人员能够熟练操作本项目所涉及的设备及系统。

第七条安全生产与环保

7.1安全生产

乙方应严格按照国家及行业相关安全生产规定进行施工，确保施工现场安全。

7.2环保要求

乙方应遵守国家及地方的环保法规，确保施工过程中的环保要求得到满足。

7.3安全事故处理

如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。

第八条违约责任

8.1发包方违约

如甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任。

8.2分包方违约

如乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任。

8.3违约赔偿

违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金，违约金的具体金额双方另行约定。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

双方发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2仲裁

双方同意将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

9.3诉讼

如双方约定仲裁无效，或者一方不同意仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

10.2合同变更

合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。

10.3合同终止

本合同有效期届满，或者双方达成终止协议的，合同即行终止。

第十一条必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以必威体育官网网址