2024年度建筑工程合同：某建筑公司与开发商之间的住宅楼建筑工程合同.docx

2024年度建筑工程合同：某建筑公司与开发商之间的住宅楼建筑工程合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1甲方（建筑公司）名称及地址

1.2乙方（开发商）名称及地址

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1工程总价

3.2付款方式

3.3付款时间

第四条工程进度

4.1工程开工日期

4.2工程竣工日期

4.3工程进度报告

第五条工程质量

5.1质量标准

5.2质量监督

5.3质量问题处理

第六条材料供应

6.1材料种类

6.2材料质量

6.3材料供应时间

第七条施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故处理

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属

8.2侵权责任

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

9.3违约责任

第十条违约责任

10.1甲方违约责任

10.2乙方违约责任

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁地点

11.3仲裁费用

第十二条合同的变更和解除

12.1变更条件

12.2解除条件

第十三条其他条款

13.1合同的转让

13.2合同的续签

13.3附件

第十四条合同生效

14.1合同签字盖章

14.2合同生效日期

14.3合同有效期

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1甲方（建筑公司）名称：某建筑有限公司

1.1甲方（建筑公司）地址：某市某区某路某号

1.2乙方（开发商）名称：某房地产开发有限公司

1.2乙方（开发商）地址：某市某区某路某号

第二条工程概况

2.1工程名称：某住宅楼建筑工程

2.2工程地点：某市某区某路某号地块

2.3工程规模：地上层，地下层，总建筑面积平方米

2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。

第三条合同价格

3.1工程总价：人民币亿元（大写：亿元整）

3.2付款方式：按工程进度分阶段付款

3.3付款时间：具体付款时间按工程进度和甲方进度报告执行。

第四条工程进度

4.1工程开工日期：本合同签订后X个月内

4.2工程竣工日期：合同约定的工程总工期为个月

4.3工程进度报告：甲方应按月向乙方提交工程进度报告，包括已完成工程量、工程质量情况、下一步工作计划等。

第五条工程质量

5.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定

5.2质量监督：甲乙双方共同设立质量监督组，对工程质量进行监督

5.3质量问题处理：发现质量问题，应及时报告并协商解决。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。

第六条材料供应

6.1材料种类：包括但不限于建筑钢材、木材、水泥、玻璃、建筑装饰材料等

6.2材料质量：符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定

6.3材料供应时间：根据工程进度计划，提前X个工作日通知甲方所需材料种类、数量及供应时间。

第七条施工安全

7.1安全措施：甲方应制定并落实施工现场安全管理制度，确保施工现场安全

7.2安全事故处理：如发生安全事故，甲乙双方应立即启动应急预案，并按法律法规及本合同约定处理。

第八条知识产权保护

8.1知识产权归属：本工程所涉及的图纸、设计、技术文件等知识产权归甲方所有。

8.2侵权责任：如乙方在使用过程中侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部责任。

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容：本合同及与工程相关的所有必威体育官网网址信息，包括但不限于设计文件、技术资料、商务谈判记录等。

9.2必威体育官网网址期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格后X年止。

9.3违约责任：如乙方泄露必威体育官网网址信息，应承担违约责任，向甲方支付违约金万元，并赔偿因此造成的一切损失。

第十条违约责任

10.1甲方违约责任：如甲方未按约定支付工程款项，应支付违约金万元，并赔偿乙方因此造成的损失。

10.2乙方违约责任：如乙方未按约定完成工程，应支付违约金万元，并赔偿甲方因此造成的损失。

第十一条争议解决

11.1争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

11.2仲裁地点：市

11.3仲裁费用：包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、差旅费等，由败诉方承担。

第十二条合同的变更和解除

12.1变更条件：本合同履行过程中，如遇特殊情况需变更合同的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

12.2解除条件：除不可抗力等法定原因外，任何一方不得单方面解除合同。如双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议，并办理相关手续。

第十三条其他条款

13.1合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转