古建筑庙殿修缮工程施工合同8篇.docx

古建筑庙殿修缮工程施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程的施工事项，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________古建筑庙殿修缮工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

4.工程造价：_________元。

二、施工范围和要求

1.乙方负责施工的范围包括：_________。

2.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和规格要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

3.乙方在施工过程中，必须严格遵守安全操作规程，确保施工期间的人员安全。

三、工期和进度

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工程按时完成。

2.甲方有权对施工进度进行监督，乙方应积极配合，确保施工进度符合甲方要求。

3.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和甲方要求。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出整改意见。乙方应及时整改，确保工程质量符合要求。

3.工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收，确保工程符合设计要求和施工质量标准。

五、付款与结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付方式和时间如下：_________。

2.乙方应在工程验收合格后，向甲方提交结算申请和相关资料。甲方应在收到申请后尽快进行结算审核，确保结算准确无误。

3.乙方在结算过程中应积极配合甲方，提供必要的支持和协助。如因乙方原因造成结算延误，乙方应承担相应的违约责任。

六、保修与售后

1.乙方应确保工程在保修期内无质量问题。如因施工原因造成工程出现质量问题，乙方应及时进行免费维修。

2.保修期结束后，如甲方需要继续保修服务，乙方应提供有偿保修服务。具体保修内容和价格由双方另行协商确定。

3.乙方在保修期内应积极配合甲方，提供必要的支持和协助。如因乙方原因造成保修服务延误或无法完成，乙方应承担相应的违约责任。

七、违约责任

1.如因甲方原因造成工程无法按时完成或付款延误，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任按合同约定执行。

2.如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任按合同约定执行。

3.乙方在履行合同过程中有欺诈、胁迫等不正当行为的，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.甲、乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序顺利进行。

2.判决生效前，双方应继续履行合同中的其他约定。判决生效时，双方应执行法院的判决结果。如因判决结果导致合同无法继续履行或需要修改的，双方应另行协商确定解决方案。

3.在争议解决期间，双方应本着相互理解、合作共处的原则，共同维护合同的稳定性和有效性。如有需要，双方可签订补充协议以明确争议解决的具体事宜。补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、合同生效与终止

1.本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同中约定的各项义务和责任。除依法变更或解除外，任何一方不得擅自修改或终止合同的履行。

2.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应本着公平、公正的原则协商解决合同终止事宜。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼以寻求法律途径解决合同终止问题。在合同终止过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作并遵守法院的判决结果执行相关事宜以确保合同终止程序的顺利进行并尽量减少双方的损失和风险承担比例和方式：_________。如因甲方原因造成合同无法继续履行的包括但不限于以下几种情形：_________等；如因乙方原因造成合同无法继续履行的包括但不限于以下几种情形：_________等；如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的包括但不限于以下几种情形：_________等；其他约定事项：_________等）。

篇2

甲方（发包方）：XXXXXX寺庙管理委员会

乙方（承包方）：XXXXXX建筑有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委