加油站建设工程施工合同8篇.docx

加油站建设工程施工合同8篇

篇1

合同编号：XXXX

发包方（甲方）：XXXX

承包方（乙方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：加油站建设，包括主体结构、装饰、水电安装等

4.工程规模：建筑面积约XXXX平方米

二、合同工期

1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

2.开工日期：XXXX年XX月XX日，竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.工期顺延：如发包方原因造成承包方无法按约定日期开工，则工期顺延。

三、质量标准

1.工程质量应符合《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准。

2.承包方应确保工程质量，如因承包方原因造成工程质量不合格，承包方应负责无偿返工。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。

2.支付方式：银行转账。

3.付款节点：预付款XX%，中期款XX%，尾款XX%。具体节点根据施工进度和发包方的要求确定。

五、权利义务

1.发包方的权利义务：

（1）按时支付工程款；

（2）提供施工所需的水电等基础设施；

（3）对施工进度和质量进行监督；

（4）按时接收工程并支付尾款。

2.承包方的权利义务：

（1）按时开工并按时完成工程；

（2）确保工程质量符合标准；

（3）合理调配施工人员和设备，确保施工进度；

（4）协助发包方进行工程验收。

六、安全施工及文明施工

1.承包方应严格遵守安全施工规范，确保施工过程的安全。

2.承包方应做好文明施工，保持施工现场整洁有序。

3.如因承包方原因造成安全事故或文明施工问题，承包方应承担全部责任。

七、违约责任

1.如发包方未按时支付工程款，应承担违约责任，赔偿承包方的损失。

2.如承包方未按时完成工程或工程质量不合格，应承担违约责任，赔偿发包方的损失。

3.双方应共同遵守合同条款，如一方违约，应承担相应的法律责任。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.工程竣工验收并结算完毕后，合同自动终止。如有保修条款的，保修期满后终止。

十、其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

合同编号：XXXXXX

发包方（甲方）：XXXXXXX

承包方（乙方）：XXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：XXXXXXX

3.工程内容：加油站主体结构、装饰、机电、消防等配套工程

4.工程造价：暂定人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）

二、工期要求

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：

（1）人力不可抗拒的因素而延误工期；

（2）因甲方原因而影响开工；

（3）经批准的设计变更工程量增加较大而影响工期；

（4）非承包方原因停水、停电造成停工时间。

三、质量标准及保修期

1.工程质量标准：按照《加油站建设工程施工质量验收规范》等相关标准执行，确保工程质量达到合格及以上标准。

2.保修期：本工程保修期为XX年，自工程竣工验收之日起计。在保修期内，承包方负责免费维修因承包方原因造成的工程质量问题。

四、付款方式及期限

1.预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。

2.进度款：工程完成XX%时，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为进度款。

3.结算款：工程竣工验收后，甲方支付乙方剩余款项，即合同总金额的XX%。具体结算方式及期限按照合同条款执行。

五、施工与设计变更

1.乙方在施工中必须严格按照甲方提供的施工图纸和变更要求施工，不得擅自更改设计。如需调整设计，需经甲方同意后方可实