北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)范本8篇.docxVIP

北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)范本8篇

篇1

发包人（全称）：[发包人名称]

承包人（全称）：[承包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务分包给承包人，在平等、自愿基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期

1.承包人应按发包人要求的工期完成全部工作。具体开工日期以发包人的开工令为准。

2.因发包人原因造成工程停工，承包人应做好已完工程的成品保护和现场材料、设备的保管工作。停工期间所造成的承包人的实际损失由发包人承担。

3.承包人必须按发包人制定的进度计划施工，并按进度计划做好劳力、材料、设备的组织工作，确保工程顺利进行。承包人未能按进度计划组织施工所造成的损失由承包人自负。

三、质量与检验

1.承包人应按照国家有关规范、标准以及发包人的要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。

2.发包人有权对承包人的施工质量进行监督与检验，承包人应接受发包人的监督与检验。承包人施工中出现质量问题或达不到发包人要求时，发包人有权要求承包人返工或修改，直至满足要求为止。因承包人施工质量问题给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的实际损失。

3.承包人施工完成后，应向发包人提交完整的施工记录、验收资料和验收申请。发包人在接到验收申请后，应组织有关人员及时进行验收。验收过程中如发现问题或未达到验收标准的，应及时提出整改意见，承包人应根据整改意见及时进行处理。整改完毕后，承包人应再次提交验收申请，直至验收合格为止。

四、合同价款及支付方式

1.本合同价款采用固定单价方式确定，具体单价详见附件1。合同价款包含但不限于以下内容：承包人的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用等完成本合同工程所需的一切费用。

2.支付方式：银行转账。发包人在收到承包人的合格发票后，应及时向承包人支付款项。具体支付时间节点详见附件2。

五、材料设备供应及保管

1.本合同工程所需的全部材料设备由发包人供应，承包人应妥善保管和使用。如因承包人原因造成材料设备丢失或损坏的，承包人应承担相应的赔偿责任。

2.承包人在施工过程中应合理使用材料设备，避免浪费和损坏。如发现材料设备不足或损坏的，应及时向发包人报告并说明原因，发包人会根据具体情况进行处理。

3.承包人在工程完工后应将剩余材料设备返还给发包人，并妥善包装和标识。如因承包人原因造成材料设备无法返还的，承包人应承担相应的赔偿责任。

六、违约责任及赔偿

1.承包人未能按合同约定完成施工任务的，应承担违约责任并赔偿发包人的实际损失。具体赔偿责任详见附件3。

2.发包人未能按合同约定支付合同价款的，应承担违约责任并赔偿承包人的实际损失。具体赔偿责任详见附件3。

3.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方均不承担违约责任及赔偿责任。但承包人应妥善保护现场材料和设备，避免损失扩大化。如因承包人原因造成损失扩大的，承包人应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决及管辖法院

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。合同双方因本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。具体管辖法院为北京市XX区人民法院。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

2.发包人和承包人在履行本合同过程中应严格遵守国家的各项法律法规和北京市的相关规定。如因违反法律法规或相关规定导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的法律责任并赔偿对方的实际损失。

篇2

甲方（用工方）：北京某某建筑公司

地址：北京市某某区某某街某某号

法定代表人：张某某

乙方（劳务方）：北京某某劳务有限公司

地址：北京市某某区某某街某某号

法定代表人：李某某

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

工程名称：北京市某某区某某小区住宅楼施工

工程地点：北京市某某区某某街某某号

建筑面积：10万平方米

结构类型：框架结构

承包范围：建筑施工图范围内的劳务作业

第二条劳务作业内容及单价

1.劳务作业内容：

（1）基础工程：土方开挖、基坑支护、基础垫层等；

（2