国家电力建设工程施工合同8篇.docx

国家电力建设工程施工合同8篇

篇1

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力建设工程的发包及乙方的承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及范围

1.承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本合同工程。

2.承包范围：乙方负责本合同工程的设计、采购、施工及调试等全部工作。

三、合同工期

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.合同工期：_________天。

四、工程质量与验收

1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国电力法》及相关法规的要求。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应组织相关部门进行验收。

4.工程质量验收标准和方法：按照相关电力建设工程施工及验收规范执行。

5.工程质量保修期：自验收之日起，保修期为一年。保修期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。

五、合同价款与支付

1.合同价款：_________元。

2.支付方式：银行转账。

3.支付节点：预付款为合同总金额的30%，即_________元。剩余款项在竣工验收后一次性支付。具体支付节点以甲方付款凭证为准。

4.乙方在收到款项后，应向甲方提供合法有效的发票。

六、违约责任

1.甲方若未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方若未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。但应及时通知对方，并提供相关证明材料。

七、争议解决

1.双方应友好协商解决施工过程中的争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁机构为电力建设工程施工合同纠纷仲裁机构，诉讼法院为甲方所在地法院。具体约定以双方协商为准。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。如发生争议部分无法继续履行的情况，双方应协商暂停或终止合同的履行。待争议解决后，再恢复或重新开始合同的履行。具体约定以双方协商为准。

3.仲裁或诉讼期间，仲裁机构或法院依法裁定保全或执行标的物的，乙方不得拒绝协助执行。否则，将承担法律责任。具体约定以双方协商为准。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（简称甲方）：[甲方公司名称]

承包方（简称乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为[工期]天，从[开工日期]起至[竣工日期]止。

2.如有下列情况，工期可以顺延：

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。

第三条工程质量与验收

1.工程质量必须达到合格标准。

2.乙方应按甲方的要求进行施工，确保工程质量。

3.工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，甲方应在接到竣工资料后组织验收。验收标准和方法按照合同条款执行。

4.验收不合格的，乙方应按要求进行整改，直到验收合格为止。

第四条合同价款与支付方式

1.本合同价款为[合同价款]元。

2.支付方式：银行转账。

3.乙方在收到款项后，应出具正式发票。

第五条双方权利和义务

1.甲方应按时支付款项，确保施工进度和质量。甲方应提供必要的施工图纸和技术支持。甲方应协调与其他施工单位的关系，确保施工顺利进行。甲方应按时组织验收，确保工程质量合格。

2.乙方应按时提交竣工资料，确保验收顺利进行。乙方应严格按照施工图纸和技术要求施工，确保工程质量。乙方应积极配合甲方与其他施工单位的关系协调。乙方应按时向甲方提交付款申请，并提供相应的票据和凭证。

第六条违约责任

1.甲方如未