2024年度抹灰工程劳务分包协议书.docx

2024年度抹灰工程劳务分包协议书

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1分包方名称

1.2分包方地址

1.3总包方名称

1.4总包方地址

第二条：工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程期限

第三条：分包内容

3.1分包工程范围

3.2分包工程量

3.3分包工程质量标准

第四条：合同价格

4.1合同总价

4.2价格调整条件

4.3支付方式

4.4支付时间

第五条：工期及进度

5.1施工期限

5.2施工进度计划

5.3工期延误责任

第六条：质量保证

6.1工程质量标准

6.2质量检查与验收

6.3质量问题处理

第七条：安全生产

7.1安全生产要求

7.2安全事故处理

7.3安全生产费用

第八条：合同的变更与解除

8.1合同变更条件

8.2合同解除条件

8.3变更与解除的程序

第九条：违约责任

9.1分包方违约责任

9.2总包方违约责任

9.3违约赔偿金额

第十条：争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决地点

10.3诉讼时效

第十一条：合同的生效、终止与解除

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

第十二条：必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3泄露必威体育官网网址信息的处理

第十三条：不可抗力

13.1不可抗力事件

13.2不可抗力后果的处理

13.3不可抗力事件的证明

第十四条：其他条款

14.1合同的书面形式

14.2合同的修改和补充

14.3合同的解除和终止

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1分包方名称：×××抹灰工程分包公司

1.2分包方地址：××省××市××区××路××号

1.3总包方名称：×××建筑工程有限公司

1.4总包方地址：××省××市××区××路××号

第二条：工程概况

2.1工程名称：×××商业综合体抹灰工程

2.2工程地点：××省××市××区××路××号

2.3工程规模：平方米

2.4工程期限：自合同签订之日起至年月日

第三条：分包内容

3.1分包工程范围：包括但不限于抹灰、刮腻子、刷涂料等工程

3.2分包工程量：根据工程量清单进行计算

3.3分包工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准

第四条：合同价格

4.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）

4.2价格调整条件：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格

4.3支付方式：银行转账

4.4支付时间：按照工程进度分阶段支付

第五条：工期及进度

5.1施工期限：自工程开工之日起至工程竣工交付之日止，共计个月

5.2施工进度计划：按照总包方提供的施工进度计划执行

5.3工期延误责任：如分包方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任

第六条：质量保证

6.1工程质量标准：达到国家相关法律法规及行业标准

6.2质量检查与验收：分包方应按照总包方的要求进行自检、互检和专检，总包方有权对分包工程进行验收

6.3质量问题处理：如出现质量问题，分包方应在接到通知后小时内进行整改，并承担由此产生的费用

第八条：合同的变更与解除

8.1合同变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或双方协商一致，可以对合同进行变更

8.2合同解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或双方协商一致，可以解除合同

8.3变更与解除的程序：变更或解除合同应签订书面协议，经双方盖章生效

第九条：违约责任

9.1分包方违约责任：分包方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，包括赔偿总包方的经济损失

9.2总包方违约责任：总包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，包括赔偿分包方的经济损失

9.3违约赔偿金额：具体赔偿金额根据双方协商确定，或按照合同约定的违约金计算方式计算

第十条：争议解决

10.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼

10.2争议解决地点：争议解决地点为工程所在地的人民法院

10.3诉讼时效：双方在发生争议后，应在个月内向人民法院提起诉讼

第十一条：合同的生效、终止与解除

11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效

11.2合同终止条件：工程竣工并验收合格后，合同终止

11.3合同解除条件：双方协商一致，可以解除合同

第十二条：必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容：合同内容及双方商业秘密

12.2必威体育官网网址期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日止

12.3泄露必威体育官网网址信息的处理：泄露必威体育官网网址信息的一方应承担相应的法律责任

第十三条：不可抗力

13.1不可抗力事件：如自然灾害、社会事件等不