解除施工合同6篇.docx

解除施工合同6篇

篇1

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，特签订本合同，以便双方共同遵守。

一、合同背景

1.甲方委托乙方进行施工项目，合同编号为[合同编号]。

2.双方签订的施工合同中约定了施工内容、质量要求、工期、价款及支付方式等条款。

3.由于[具体原因]，甲方决定解除与乙方的施工合同。

二、解除原因及条款

1.甲方解除施工合同的原因为：[具体原因]。

2.根据《中华人民共和国合同法》第XXX条的规定，甲方有权解除合同。

3.甲方同意在解除合同后，对乙方已完成的施工部分进行结算，并支付相应的款项。

4.甲方同意支付乙方的款项包括：[具体款项]。

5.乙方同意在收到甲方支付的款项后，解除与甲方的施工合同，并退还甲方已支付但未完成的施工部分的款项。

6.双方协商一致，同意在签订本协议之日起XX个工作日内完成款项的结算和支付。

三、违约责任

1.如果甲方未按照约定时间支付乙方款项，甲方应承担相应的违约责任。

2.如果乙方未按照约定时间退还甲方款项，乙方应承担相应的违约责任。

3.双方应严格遵守本协议的约定，如一方违约，应承担相应的法律责任。

四、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。

五、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字或盖章）：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于甲乙双方就施工合同达成如下协议：

一、合同背景

甲乙双方于_____年_____月_____日签订了施工合同，由乙方负责施工甲方委托的工程项目。该合同详细规定了双方的权利和义务，包括工程范围、工期、质量标准、付款方式等。

二、解除原因

因以下原因，甲乙双方同意解除施工合同：

1.甲方因故无法继续履行合同义务，包括但不限于支付款项、提供必要支持等。

2.乙方因自身原因无法继续履行合同义务，包括但不限于施工进度、施工质量等问题。

3.不可抗力因素导致双方无法继续履行合同义务，包括但不限于自然灾害、政策调整等。

三、解除时间

双方同意，施工合同自_____年_____月_____日起解除。在此日期之前，双方应继续履行合同义务，确保工程的顺利进行。

四、解除后的工作安排

1.甲方应尽快完成未付款项的支付，并清理与乙方的账务往来。

2.乙方应确保已完成部分的工程质量符合合同要求，并尽快完成剩余工程的施工。如因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担相应的修复费用。

3.双方应共同办理工程验收手续，确保工程交接顺利进行。验收过程中发现的问题，双方应协商解决。

4.乙方应在解除协议后向甲方提交所有与工程相关的文件资料，包括但不限于施工记录、材料清单等。甲方应妥善保管这些文件资料，以便进行后续工作。

五、违约责任及赔偿

1.双方同意，如一方在解除协议过程中存在违约行为，应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体责任和赔偿金额应根据违约行为的严重程度和造成的损失来确定。

2.乙方在解除协议后，如因工程质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额应根据损失的实际发生来确定。

3.甲方在解除协议后，如未按照约定支付款项或未提供必要支持的，应承担相应的违约责任。违约金金额应根据违约行为的严重程度和造成的损失来确定。

六、争议解决

1.双方同意，在解除协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。具体解决方式应在争议发生后双方协商确定。

2.在争议解决过程中，双方应遵守相关法律法规和合同约定，积极配合仲裁机构或法院的调查和处理工作。

七、其他事项

1.双方同意，在解除协议后应继续保持合作关系的友好性，共同应对可能出现的其